某工程项目，建设单位通过公开招标方式确定某施工单位为中标人，双方签订了工程承包合同，合同工期3个月。合同中有关工程价款及其支付的条款如下：（1）分项工程清单中含有两个分项工程，工程量分别为甲项4500m3，乙项31000m3。清单报价中，甲项综合单价为200元/m3，乙项综合单价为12.93元/m3，乙项综合单价的单价分析如表5—1所示。当某一分项工程实际工程量比清单工程量增加超出10%时，应调整单价，超出部分的单价调整系数为0.9；当某一分项工程实际工程量比清单工程量减少10%以上时，对该分项工程的全部
题目
某工程项目，建设单位通过公开招标方式确定某施工单位为中标人，双方签订了工程承包合同，合同工期3个月。
合同中有关工程价款及其支付的条款如下：
（1）分项工程清单中含有两个分项工程，工程量分别为甲项4500m3，乙项31000m3。清单报价中，甲项综合单价为200元/m3，乙项综合单价为12.93元/m3，乙项综合单价的单价分析如表5—1所示。当某一分项工程实际工程量比清单工程量增加超出10%时，应调整单价，超出部分的单价调整系数为0.9；当某一分项工程实际工程量比清单工程量减少10%以上时，对该分项工程的全部工程量调整单价，单价调整系数为1.1。
（2）措施项目清单共有7个项目，其中环境保护等3项措施费用4.5万元，这3项措施费用以分部分项工程量清单计价合计为基数进行结算。剩余的4项措施费用共计16万元，一次性包死，不得调价。全部措施项目费在开工后的第1个月末和第2个月末按措施项目清单中的数额分两次平均支付，环境保护措施等3项费用调整部分在最后一个月结清，多退少补。
（3）其他项目清单中只包括招标人预留金5万元，实际施工中用于处理变更洽商，最后一个月结算。
（4）规费综合费率为4. 89%，其取费基数为分部分项工程量清单计价合计、措施项目清单计价合计、其他项目清单计价合计之和；税金的税率为3.47%。
（5）工程预付款为签约合同价款的10%，在开工前支付，开工后的前两个月平均扣除。
（6）该项工程的质量保证金为签约合同价款的3%，自第1个月起，从承包商的进度款中按3%的比例扣留。
合同工期内，承包商每月实际完成并经工程师签证确认的工程量如表5—2所示。
1.该工程签约时的合同价款是多少万元？
2.该工程的预付款和质量保证金是多少万元？
3.各月的分部分项工程量清单计价合计是多少万元？并对计算过程做必要的说明。
4.各月需支付的措施项目费是多少万元？
5.承包商第1个月应得的进度款是多少万元？（计算结果均保留两位小数。）
合同中有关工程价款及其支付的条款如下：
（1）分项工程清单中含有两个分项工程，工程量分别为甲项4500m3，乙项31000m3。清单报价中，甲项综合单价为200元/m3，乙项综合单价为12.93元/m3，乙项综合单价的单价分析如表5—1所示。当某一分项工程实际工程量比清单工程量增加超出10%时，应调整单价，超出部分的单价调整系数为0.9；当某一分项工程实际工程量比清单工程量减少10%以上时，对该分项工程的全部工程量调整单价，单价调整系数为1.1。
（2）措施项目清单共有7个项目，其中环境保护等3项措施费用4.5万元，这3项措施费用以分部分项工程量清单计价合计为基数进行结算。剩余的4项措施费用共计16万元，一次性包死，不得调价。全部措施项目费在开工后的第1个月末和第2个月末按措施项目清单中的数额分两次平均支付，环境保护措施等3项费用调整部分在最后一个月结清，多退少补。
（3）其他项目清单中只包括招标人预留金5万元，实际施工中用于处理变更洽商，最后一个月结算。
（4）规费综合费率为4. 89%，其取费基数为分部分项工程量清单计价合计、措施项目清单计价合计、其他项目清单计价合计之和；税金的税率为3.47%。
（5）工程预付款为签约合同价款的10%，在开工前支付，开工后的前两个月平均扣除。
（6）该项工程的质量保证金为签约合同价款的3%，自第1个月起，从承包商的进度款中按3%的比例扣留。
合同工期内，承包商每月实际完成并经工程师签证确认的工程量如表5—2所示。
1.该工程签约时的合同价款是多少万元？
2.该工程的预付款和质量保证金是多少万元？
3.各月的分部分项工程量清单计价合计是多少万元？并对计算过程做必要的说明。
4.各月需支付的措施项目费是多少万元？
5.承包商第1个月应得的进度款是多少万元？（计算结果均保留两位小数。）
相似考题
参考答案和解析
答案：
解析：
1.该工程签约时的合同价款：
（4500X200+31000X12.93+45000+160000+50000）X（1+4.89%）（1+3.47%）=168.85万元。
2.该工程预付款：168.85X10%=16.89万元；
该工程质量保证金：168.85X3%=5.07万元。
3.各月份工程量清单计价：
（1）第1个月分部分项工程量清单计价1600X200+8000X12.93=42.34万元。
（2）第2个月分部分项工程量清单计价1600X200+9000X12.93=43.64万元。
（3）第3个月分部分项工程量清单计价：
截至第3个月末，甲分项工程累计完成工程量：1600+1600+1000=4200m3，与清单工程量4500m3相比，[（4500-4200）/4500]X100%=6.67%＜10%，应按原价结算；
乙分项工程累计完成工程量25000m3，与清单工程量31000m3相比，[（31000-25000）/31000]X100%=19.35%＞10%，按合同条款，乙分项工程的全部工程量应按调整后的单价计算。
第3个月的分部分项工程量清单计价合计应为：1000X200+25000X12.93X1.1-（8000+9000）X12.93=33.58万元。
4.各月需支付的措施项目费：
（1）第1个需支付的措施项目费：第1个月措施项目清单计价合计：（4.5+16）/2=10.25万元。
需支付措施费：10.25X1.0489X1.0347=11.12万元。
（2）第2个需+支付的措施项目费：第2个月需支付措施费同第1个月：11.12万元。
（3）第3个需支付的措施项目费：
环境保护等三项措施费费率：
（4500X200+31000X12.93+45000+160000+50000）X（1+4.89%）（1+3.47%）=168.85万元。
2.该工程预付款：168.85X10%=16.89万元；
该工程质量保证金：168.85X3%=5.07万元。
3.各月份工程量清单计价：
（1）第1个月分部分项工程量清单计价1600X200+8000X12.93=42.34万元。
（2）第2个月分部分项工程量清单计价1600X200+9000X12.93=43.64万元。
（3）第3个月分部分项工程量清单计价：
截至第3个月末，甲分项工程累计完成工程量：1600+1600+1000=4200m3，与清单工程量4500m3相比，[（4500-4200）/4500]X100%=6.67%＜10%，应按原价结算；
乙分项工程累计完成工程量25000m3，与清单工程量31000m3相比，[（31000-25000）/31000]X100%=19.35%＞10%，按合同条款，乙分项工程的全部工程量应按调整后的单价计算。
第3个月的分部分项工程量清单计价合计应为：1000X200+25000X12.93X1.1-（8000+9000）X12.93=33.58万元。
4.各月需支付的措施项目费：
（1）第1个需支付的措施项目费：第1个月措施项目清单计价合计：（4.5+16）/2=10.25万元。
需支付措施费：10.25X1.0489X1.0347=11.12万元。
（2）第2个需+支付的措施项目费：第2个月需支付措施费同第1个月：11.12万元。
（3）第3个需支付的措施项目费：
环境保护等三项措施费费率：
更多“某工程项目，建设单位通过公开招标方式确定某施工单位为中标人，双方签订了工程承包合同，合同工期3个月。 ”相关问题
-
第1题：
某单位就江岸护岸工程项目向社会公开招标，2007年3月1日确定某承包单位为中标人并于当日向其发出中标通知书，根据招标投标法的有关规定，下列说法正确的是( )。A、建设单位应在2007年3月15日前向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告
B、中标通知书就是正式的合同
C、双方应在2007年3月15日前订立书面合同
D、建设单位应在2007年3月30日前向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告答案：A解析：《招投标法》规定，招标人应当在确定中标人之日起15日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。 -
第2题：
某公路工程的建设单位通过公开招标方式分别与某施工单位和某监理单位签订了施工合同和监理合同。施工合同工期为15个月，总监理工程师批准的施工进度计划如下图所示。施工过程中发生了下列事件：事件1：在第5个月初到第8个月末的施工过程中，由于建设单位提出工程变更，使施工进度受到较大影响。截至第8个月末，未完工作尚需作业时间见下表。施工单位按索赔程序向项目监理机构提出了工程延期的要求。事件2：建设单位要求本工程仍按原合同工期完成，施工单位需要调整施工进度计划，以便加快后续工程进度。经分析得到的各工作有关数据见下表。
【问题】3.针对事件1，项目监理机构应批准的工程延期时间为多少？说明理由。
答案：解析：3.针对事件1，项目监理机构应批准的工程延期时间为2个月。理由：处于关键线路上的E工作拖后2个月，影响总工期2个月，其他工作没有影响工期。 -
第3题：
建设单位与施工单位就完成某建设工程项目的施工签订了施工合同。在合同履行过程中，由于该施工合同对工程质量约定不明确，致使双方当事人产生争议。试根据合同法的有关规定解答以下问题：
【问题】3.合同履行过程中双方当事人产生的合同争议应如何处理？答案：解析：3.当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的，可以向人民法院起诉。 -
第4题：
某工程项目当事人双方在合同中约定，由承包人负责工程的设计，并负责物资设备的采购，则该合同属于（）。
- A、施工总承包合同
- B、工程分包合同
- C、劳务分包合同
- D、建设工程项目总承包合同
正确答案:D -
第5题：
有一个房地产开发项目经过投标，某施工单位以5500万中标，并且签订了建设工程施工合同，建设单位为了备案时少交纳税金，与施工单位重签了一份合同并约定合同价款为2800万作为备案合同，进行了备案。但承包人与发包人申明双方还按中标的合同执行，请问如果工程进入诉讼程序后，该备案合同有效吗？
正确答案: 首先，“备案合同”与中标合同并不属于司法解释第二十一条规定的“黑合同”和“白合同”。司法解释第二十一条规定：“当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。”因此适用司法解释第二十一条的前提有两个：第一经过了招投标，第二，中标合同经过了备案。所以如果当事人用于备案的合同是另外订立的所谓“备案合同”而不是中标合同时，就不能适用司法解释第二十一条。
其次，如果所谓“备案合同”中关于工期、质量标准、价款条款与中标合同中的相应条款不一致，那么“备案合同”中关于工期、质量标准、价款条款因违反法律的强制性规定无效。我国《招标投标法》第四十六条规定：“……招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。……”；我国《合同法》第五十二条规定：“有下列情形之一的，合同无效：……（五）违反法律、行政法规的强制性规定。”关于合同的实质性内容，合同法第三十条规定：“……有关合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等的变更，是对要约内容的实质性变更。”根据上述三条规定，可以得出如果“备案合同”背离中标合同的实质性条款的则“备案合同”中相应条款无效。在建设工程合同中，一般认为工期、质量标准、价款属于实质性条款，在当事人不用中标合同，而是用所谓的“备案合同”向相关行政机关备案的情况下，如果“备案合同”背离中标合同的实质性条款的，则“备案合同”中有关工期、质量标准、价款的条款应当属于无效条款，其他非实质性条款如果“备案合同”与中标合同不一致的，应以签订在后的“备案合同”为准。 -
第6题：
某工程项目业主分别与设计单位、施工单位、监理单位签订了工程设计合同、施工承包合同、工程监理合同，根据合同法的规定，其中属于委托合同的是（）
- A、工程设计合同
- B、施工承包合同
- C、工程监理合同
- D、工程设计合同与工程监理合同
正确答案:C -
第7题：
某工程项目，在施工公开招标中，有A、B、C、D、E等施工单位报名投标，经监理单位资格预审均符合要求。经评审，建设单位最终确定8单位中标，并在中标通知书发出后第35天，与B单位签订了施工合同。之后双方又另行签订了一份比中标价降低8%的协议。 问题： 指出建设单位在施工招标和施工合同签订过程中的不妥之处并说明理由。
正确答案: 建设工程合同按照承包工程计价方式可划分为固定价格合同、可调价格合同和成本加酬金合同。
案例分析题2
建设单位在施工招标和施工合同签订过程中的不妥之处：
(1)不妥之处：在中标通知书发出后第35天签订施工合同。
理由：根据规定，建设单位和施工单位应于中标通知书发出后30日内按照招标文件要求签订合同。
(2)不妥之处：在签订施工合同后双方又另行签订了一份比中标价降低8%的协议。
理由：招标人应按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，不得要求和允许中标人对投标内容作实质性变更，不得订立背离合同实质性内容的其他协议。 -
第8题：
问答题某综合办公楼建设工程项目，建设单位为某市市政府。由于建设任务紧迫，故此建设单位在施工图纸尚未完全完成的时候，通过招标选择了当地一家建筑施工企业作为施工单位中标该项目，双方签订了施工合同。施工过程中，施工单位积极管理，确保工程的进度、安全、质量；建设单位资金到位，按照合同约定的支付时间和支付方式支付工程进度款。本工程建设单位与施工单位应当在施工合同文件的哪一个组成部分中约定工程进度款的支付时间和支付方式？工程进度款的支付方式包括哪几类？正确答案： 本工程建设单位与施工单位应当在施工合同文件的专用条款中约定工程进度款的支付时间和支付方式。工程进度款的支付方式包括：（1）按月计量支付；（2）按里程碑完成工程的进度分阶段支付；（3）完成工程后一次性支付。解析： 暂无解析 -
第9题：
单选题某工程项目当事人双方约定，由承包人负责工程的设计，并负责物资设备的采购，则该合同属于（）。A施工总承包合同
B工程分包合同
C劳务分包合同
D建设工程项目总承包合同
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第10题：
单选题某建设工程发包人经过招标确定了中标人，双方依法签订了施工合同，则该施工合同成立的时间为（）之日。A评标委员会提交评标报告
B合同备案
C中标通知书发出
D发包人确定中标人
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第11题：
单选题某建设工程发包人经过招标确定了中标人，双方依法签订了施工合同，则该施工合同成立的时间为（）之日A合同备案
B中标通知送达中标人
C发包人确定中标人
D评标委员提交评标报告
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第12题：
问答题某工程项目，在施工公开招标中，有A、B、C、D、E等施工单位报名投标，经监理单位资格预审均符合要求。 经评审，建设单位最终确定D单位中标，并在中标通知书发出后第45天，与D单位签订了施工合同。之后双方又另行签订了一份比中标价降低10%的协议。 问题： 指出建设单位在施工招标和施工合同签订过程中的不妥之处。正确答案： 建设单位在施工招标和施工合同签订过程中的不妥之处：
(1)不妥之处：在中标通知书发出后第45天签订施工合同。
理由：根据规定，建设单位和施工单位应于中标通知书发出后30日内按照招标文件要求签订合同。
(2)不妥之处：在签订施工合同后双方又另行签订了一份比中标价降低10%的协议。
理由：招标人应按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，不得要求和允许中标人对投标内容作实质性变更，不得订立背离合同实质性内容的其他协议。解析： 暂无解析 -
第13题：
某公路工程的建设单位通过公开招标方式分别与某施工单位和某监理单位签订了施工合同和监理合同。施工合同工期为15个月，总监理工程师批准的施工进度计划如下图所示。施工过程中发生了下列事件：事件1：在第5个月初到第8个月末的施工过程中，由于建设单位提出工程变更，使施工进度受到较大影响。截至第8个月末，未完工作尚需作业时间见下表。施工单位按索赔程序向项目监理机构提出了工程延期的要求。事件2：建设单位要求本工程仍按原合同工期完成，施工单位需要调整施工进度计划，以便加快后续工程进度。经分析得到的各工作有关数据见下表。
【问题】4.针对事件2，施工单位加快施工进度而采取的最佳调整方案是什么？相应增加的费用为多少？
答案：解析：4.针对事件2，施工单位加快施工进度而采取的最佳调整方案是：I工作缩短1个月，E工作缩短1个月。相应增加费用=（14+18）万元=32万元。 -
第14题：
某公路工程的建设单位通过公开招标方式分别与某施工单位和某监理单位签订了施工合同和监理合同。施工合同工期为15个月，总监理工程师批准的施工进度计划如下图所示。施工过程中发生了下列事件：事件1：在第5个月初到第8个月末的施工过程中，由于建设单位提出工程变更，使施工进度受到较大影响。截至第8个月末，未完工作尚需作业时间见下表。施工单位按索赔程序向项目监理机构提出了工程延期的要求。事件2：建设单位要求本工程仍按原合同工期完成，施工单位需要调整施工进度计划，以便加快后续工程进度。经分析得到的各工作有关数据见下表。
【问题】2.事件1中，逐项分析第8个月末C、E、F工作的拖后时间及对工期和后续工作的影响程度，并说明理由。
答案：解析：2.事件1中，第8个月末C、E、F工作的拖后时间及对工期和后续工作的影响程度及理由。（1）C工作拖后时间为3个月，对工期和后续工作均无影响。理由：C工作应该在6月末完成，现在需要在9月末完成，因此，C工作拖后时间为3个月；C工作的总时差为3个月，不会影响工期；C工作的自由时差为3个月，不会影响后续工作。（2）E工作拖后时间为2个月，使工期和后续工作均延期2个月。理由：E工作应该在9月末完成，现在需要在11月末完成，因此，E工作拖后时间为2个月；由于E工作为关键工作，所以会使工期和后续工作均延期2个月。（3）F工作拖后时间为2个月，对总工期和后续工作均无影响。理由：F工作应该在7月末完成，现在需要在9月末完成，因此，F工作拖后时间为2个月；F工作总时差为3个月，拖后2个月不会影响总工期，自由时差为2个月，拖后2个月不影响后续工作。 -
第15题：
某单位就滨海护岸工程项目向社会公开招标，2005年3月1日确定某承包单位为中标人并于当日向其发出中标通知书，则根据招标投标法的有关规定，下列说法正确的有（）。
- A、建设单位应在2005年3月15日前向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告
- B、双方应在2005年3月15日前订立书面合同
- C、双方应在2005年3月30日前订立书面合同
- D、建设单位应在2005年3月30日前向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告
正确答案:A,C -
第16题：
某工程项目当事人双方约定，由承包人负责工程的设计，并负责物资设备的采购，则该合同属于（）。
- A、施工总承包合同
- B、工程分包合同
- C、劳务分包合同
- D、建设工程项目总承包合同
正确答案:D -
第17题：
某单位就滨海护岸工程项目向社会公开招标，2005年3月1日确定某承包单位为中标人并于当日向其发出中标通知书，则根据招标投标法的有关规定，下列说法正确的有（）
- A、中标通知书就是正式的合同
- B、双方应在2005年3月15日前订立书面合同
- C、双方应在2005年3月30日前订立书面合同
- D、建设单位应在2005年3月30日前向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告
正确答案:C -
第18题：
某单位就滨海护岸工程项目向社会公开招标，2005年3月1日确定某承包单位为中标人并于当日向其发出中标通知书，则根据招标投标法的有关规定，下列说法正确的有（）
- A、中标通知书就是正式的合同
- B、双方应在2005年3月15日前订立书面合同
- C、双方应在2005年3月30日前订立书面合同
- D、建设单位应在2005年3月30日前向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告
- E、建设单位应在2005年3月15日前向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告
正确答案:C,E -
第19题：
某建设工程发包人经过招标确定了中标人，双方依法签订了施工合同，则该施工合同成立的时间为（）之日
- A、合同备案
- B、中标通知送达中标人
- C、发包人确定中标人
- D、评标委员提交评标报告
正确答案:B -
第20题：
问答题某综合办公楼建设工程项目，建设单位为某市市政府。由于建设任务紧迫，故此建设单位在施工图纸尚未完全完成的时候，通过招标选择了当地一家建筑施工企业作为施工单位中标该项目，双方签订了施工合同。施工过程中，施工单位积极管理，确保工程的进度、安全、质量；建设单位资金到位，按照合同约定的支付时间和支付方式支付工程进度款。施工合同文件由哪些文件组成？正确答案： 施工合同文件包括：①合同协议书；②中标通知书；③投标函及其附录；④施工合同专用条款；⑤施工合同通用条款；⑥计算标准和要求；⑦图纸；⑧工程量清单；⑨其他合同文件。解析： 暂无解析 -
第21题：
问答题某综合办公楼建设工程项目，建设单位为某市市政府。由于建设任务紧迫，故此建设单位在施工图纸尚未完全完成的时候，通过招标选择了当地一家建筑施工企业作为施工单位中标该项目，双方签订了施工合同。施工过程中，施工单位积极管理，确保工程的进度、安全、质量；建设单位资金到位，按照合同约定的支付时间和支付方式支付工程进度款。在施工合同签订后，施工单位发现在施工合同文件中，专用条款、通用条款和中标通知书相关条款对于某一分项工程的义务的叙述存在自相矛盾的地方。在这种情况下，当事人应当以哪一种文件的解释为准？正确答案： 施工单位发现在施工合同文件中，专用条款、通用条款和中标通知书相关条款对于某一分项工程的义务的叙述存在自相矛盾的地方，根据施工合同文件的优先解释顺序，上述三种文件的顺序为：中标通知书一专用条款一通用条款。因此，在这种情况下，当事人应当以中标通知书的解释为准。解析： 暂无解析 -
第22题：
问答题某综合办公楼建设工程项目，建设单位为某市市政府。由于建设任务紧迫，故此建设单位在施工图纸尚未完全完成的时候，通过招标选择了当地一家建筑施工企业作为施工单位中标该项目，双方签订了施工合同。施工过程中，施工单位积极管理，确保工程的进度、安全、质量；建设单位资金到位，按照合同约定的支付时间和支付方式支付工程进度款。由于设计工作尚未完成，施工范围内有待实施的工程虽然性质明确，但是工程量难以确定。建设单位和施工单位商定后采用总价合同的形式签订了施工合同，以减少双方风险。这种合同形式是否合适？为什么？正确答案： 本工程采用总价合同的形式签订施工合同并不合适。由于该项目工程图纸尚未完成，工程量难以确定，采用总价合同的形式容易在建设实施过程中造成经济纠纷。解析： 暂无解析 -
第23题：
问答题某工程项目，建设单位通过公开招标选择施工单位。在招标中，有A、B、C、D、E、F等施工单位报名投标。评标委员会由5人组成，其中当地建设行政管理部门的招标投标管理办公室主任1人，建设单位代表1人，政府提供的专家库中抽取的技术、经济专家3人。最终确定B施工单位中标。 问题： 判断施工招标评标委员会的组成是否妥当。正确答案： 不妥。评标委员会应当在开标前依法组建。评标委员会由招标人及其招标代理机构熟悉相关业务的代表和不少于成员总数2/3的技术、经济等专家组成，成员人数为5人以上单数。解析： 暂无解析 -
第24题：
问答题*某新建宾馆工程，采用公开找标的方式，确定某施工单位为中标单位，双方签订了施工总承包合同。合同约定总造价为9680万元，预付备料款3400万元，每月底按月支付施工进度款。合同约定主要材料按占造价比重50%计，预付备料款的起扣点之后的五次月度支付中扣回。合同工期为10个月，在全体施工完成后，施工总承办单位向建设单位提交了竣工工程施工记录资料。问题：1.竣工验收必须要符合哪些条件？2.竣工验收的步骤有哪些？3.主要竣工工程技术资料有哪些？正确答案：解析：