某建筑公司与某单位于5月10日签订了实验楼承建合同,合同约定由于甲方责任造成总工期延误1天,甲方应向乙方补偿1万元;若乙方延误总工期I天应扣除乙方工程款1万元;施工中实际工程量超过计划工程量15%以上时超过部分按原单价的90%计算;双方对施工进度网络计划确认(见.图5—6)。 施工过程中发生以F事件: 1.A工程(基础土方)原计划土方量为500m3,因设计变更实际土方量为500m3(原定单价为80元/m3)。 2.B工程施工中乙方为保证施工质量,将施工范围边缘扩大,原计划土方量由300m。增加到350

题目
某建筑公司与某单位于5月10日签订了实验楼承建合同,合同约定由于甲方责任造成总工期延误1天,甲方应向乙方补偿1万元;若乙方延误总工期I天应扣除乙方工程款1万元;施工中实际工程量超过计划工程量15%以上时超过部分按原单价的90%计算;双方对施工进度网络计划确认(见.图5—6)。



施工过程中发生以F事件:
1.A工程(基础土方)原计划土方量为500m3,因设计变更实际土方量为500m3(原定单价为80元/m3)。
2.B工程施工中乙方为保证施工质量,将施工范围边缘扩大,原计划土方量由300m。增加到350m3。
3.C工程施工结束后,监理工程师认为基柱内管线放线位置与设计图纸不符,经剥露检查确实有误,延误工期2天,发生费用2万元。
4.I工程施工中发现甲方提供的设计图纸有严重错误,修改图纸致使乙方施工拖延3天,发生费用3万元。
5.G工程施工中乙方租赁的设备未按时到达现场,影响乙方施工拖延2天,发生费用1万元。
问题:
1.该工程的计划工期为多少天 关键线路包括哪些单项工程
2.上述事件中哪些应进行工期补偿,哪些应进行费用补偿
3.该工程实际工期为多少天 应扣除乙方工程款多少
4.在原施工计划中如果C、I工程共用一台起重机,网络图中应如何表示 起重机正常在场时间为多少 由于甲方责任事件发生,共用设备在场时间增加多少天 如何处理 如补偿费用是否索赔机上工作人员人工费用。


相似考题

3.某单位(甲方)与施工公司(乙方)签订了厂房施工合同,合同签订后乙方将厂房钢架结构吊装分包给安装公司(丙方,网络图中为I子项工作)。甲方与乙方共同确定了施工方案与进度计划(图5-11网络图)(合同中规定:窝工降效系数为50%,本例中各项费用均含规费税金)。 1.按进度计划K工作施工0.5个月后,业主方要求修改设计新增工程量300m3,K工作停工2.5个月(混凝土工程),乙方向甲方提出索赔清单如表5—16所示。 2.乙方自备施工机械未按时到达施工现场,致使H工作实际进度在12月底时拖延1个月,乙方要求合同工期顺延1个月,并补偿费用2万元。 3.施工第9个月,F工作在施工现场发现文物,为保护文物现场停工,乙方向甲方提出补偿工期1个月,费用1万元的要求。由于事件3、4,F工作延误致使钢架结构安装施工向后拖延,丙方就事件3、4分别向乙方提出索赔费用1万元,工期共顺延2个月的要求。 4.F工作施工时,因项目经理部确定的施工工艺不合理出现质量事故,监理工程师要求返工,工作实际进度在12月底时拖后1个月,乙方要求顺延合同工期1个月,补偿费用2万元。 5.开工后第19个工作月出现台风,现场工作全部停止,为此乙方要求补偿:因台风破坏施工现场的现场清理时间1个月,并补偿费用4万元;堆放料场损失的建筑材料8万元(其中甲供材料3万元),乙方施工机械损失折合人民币2万元,M、N工作停工损失费用8万元,乙方人员伤亡事故、医疗费用合计6万元。 问题: 1.确定施工进度计划(时标网络图)的关键线路,计算各项工作TF。 2.K、H、F三项工作施工过程中出现上述事件如何处理? 3.因台风造成的工程损失费用应如何向施工单位进行补偿? 4.该工程的实际工期为多少?

更多“某建筑公司与某单位于5月10日签订了实验楼承建合同,合同约定由于甲方责任造成总工期延误1天,甲方应向乙方补偿1万元;若乙方延误总工期I天应扣除乙方工程款1万元;施工中实际工程量超过计划工程量15%以上时超过部分按原单价的90%计算;双方对施工进度网络计划确认(见.图5—6)。 ”相关问题
  • 第1题:

    背景:
    某建设单位(甲方)与某施工单位(乙方)签订了施工合同,同时与某降水公司订立了工程降水合
    同。甲乙双方合同规定:采用单价合同,每一分项工程的实际工程量增加(或减少)超过招标文件
    中工程量的25%以上时调整单价;工作B、E、G 作业使用的主导施工机械一台(乙方自备),台班费
    为400 元/台班,其中台班折旧费为50 元/台班。施工网络计划如下。

    甲乙双方约定8 月15 日开工。工程施工中发生如下事件:
    (1)降水方案错误,致使工作D 推迟2d,乙方配合用工5 个工日,窝工6 个工日;
    (2)因设计变更,工作E 工程量由招标文件的300m3增至400m3,超过了25%,合同中该工作的单
    价为55 元/m3,经协裔调整后综合单价为50 元/m3;
    (3)为保证工程质量,乙方在施工中将工作B 原设计尺寸扩大,增加工程量15m3,该工作综合单
    价为78 元/m3;
    (4)在工作D、E 均完成后,甲方指令增加一项临时工作K,经核准,完成该工作需要1d 时间,机
    械1 台班,人工10 个工日。
    问题:
    1、上述哪些事件乙方可以提出索赔或调整费用要求?哪些事件不能提出索赔要求?说明原因。
    2、每项事件工期索赔各是多少,总工期索赔多少天?


    答案:
    解析:
    1、事件(1)可提出索赔要求,因为降水工程由甲方另行发包,是甲方的责任。
    事件(2)可提出索赔要求,因为设计变更是甲方的责任,且工作E 的工程量增加了100m3,超过了
    招标文件中工程量的25%。
    事件(3)不应提出索赔要求,因为保证施工质量的技术措施费应由乙方承担。
    事件(4)可提出索赔要求,因为甲方指令增加工作,是甲方的责任。
    2、事件(1):工作D 总时差8d,推迟2d 尚有总时差6d,不影响工期,因此索赔0d。
    事件(2):因工作E 为关键工作,可索赔工期:(400-300)m3/(300m3/6d)=2d。
    事件(4):因E、G 均为关键工作,在该两项工作之间增加工作K,则工作K 也为关键工作,索赔工
    期1d。
    总计索赔工期:2+1=3d。

  • 第2题:

    某建设单位(甲方)与某施工单位(乙方)订立了某工程项目的施工合同。合同规定:采用单价合同,每一分项工程的工程量增减超过10%时,需调整工程单价;合同工期为25天,工期每提前1天奖励3000元,每拖后1天罚款5000元;乙方在开工前及时提交了施工网络进度计划如图所示,并得到甲方代表的批准。工程施工

    {图}

    工程施工中发生如下几项事件:事件1:因甲方提供电源故障造成施工现场停电,使工作A和工作B的工效降低,作业时间分别拖延2天和1天;多用人工8个和10个工日;工作A租赁的施工机械每天租赁费为560元,工作B的自有机械每天折旧费280元。事件2:为保证施工质量,乙方在施工中将工作C原设计尺寸扩大,增加工程量16,该工作全费用单价为87元/,作业时间增加2天。事件3:因设计变更,工作E的工程量由300增至360,该工作原全费用单价为65元/,经协商调整全费用单价为58元/。事件4:鉴于该工程工期较紧,经甲方代表同意乙方在工作G和工作I作业过程中采取了加快施工的技术组织措施,使这两项工作作业时间均缩短了2天,该两项加快施工的技术组织措施费分别为2000元、2500元。其余各项工作实际作业时间和费用均与原计划相符。2.问题1.上述哪些事件乙方可以提出工期和费用补偿要求哪些事件不能提出工期和费用补偿要求简述其理由。2.每项事件的工期补偿是多少天总工期补偿多少天3.该工程实际工期为多少天工期奖罚款为多少元4.人工工日单价为25元/工日,管理费、利润不予补偿。计算甲方应给乙方的追加工程款为多少


    答案:
    解析:
    1.事件1:可以提出工期和费用补偿要求,因为提供可靠电源是甲方责任。事件2:不可以提出工期和费用补偿要求,因为保证工程质量使乙方的责任,其措施费由乙方自行承担。事件3:可以提出工期和费用补偿要求,因为设计变更是甲方的责任,且工作E的工程量增加了60,工程量增加量超过了10%的约定。事件4:不可以提出工期和费用补偿要求,因为加快施工的技术组织措施费应由乙方承担,因加快施工而工期提前应按工期奖励处理。2.事件1:工期补偿1天,因为工作B在关键线路上其作业时间拖延的1天影响了工期。但工作A不在关键线路上其作业时间拖延的2天,没有超过其总时差,不影响工期。事件2:工期补偿为0天。事件3:工期补偿为0天,因工作E不是关键工作,增加工程量后作业时间增加:原计划:300/5天=60/天增加: 360 —300=60增加工期:60 /60/天=1天,不影响工期。或:(360-300)/300 /5天=1天,不影响工期。事件4:工期补偿0天。总计工期补偿:1天+0天+0天+0天=1天。3.将每项事件引起的各项工作持续时间的延长值,均调整到相应工作的持续时间上,计算得:实际工期为:23天工期提前奖励款为:(25+1-23)天×3000元/天=9000元4.事件1:人工费补偿:(8+10)工日×25元/工日=450元机械费补偿:2台班×560元/台班+1台班 ×280元/台班=1400元事件3:按原单价结算的工程量:300m3×(1+10%)=330 m3按新单价结算的工程量(10%):360-330=30结算价:30×65元/+30×58元/=3690元合计追加工程款总额为:450元+1400元+3690元+9000元=14540元

  • 第3题:

    某厂(甲方)与某建筑公司(乙方)签订了某工程项目施工合同,同时与某降水公司签订了工程降水合同。甲乙双方合同规定:采用单价合同,每一分项工程的实际工程量增加(或减少)超过招标文件中工程量的10%以上时调整单价;工作B、E、C作业使用的主导施工机械一台(乙方自备),台班费为400元/台班,其中施工机械台班折旧费为50元/台班。施工网络计划见下图(单位:天)。甲乙双方合同约定8月15日开工。工程施工中发生如下事件:(1)降水方案错误,致使工作D推迟2天,乙方人员配合用工5个工日,窝工6个工日;(2)8月21日至8月22日,场外停电,停工2天,造成人员窝工16个工日;(3)因设计变更,工作E工程量由招标文件中的300m3增至350m3,超过了10%;合同中该工作的综合单价为55元/m3,经协商调整后综合单价为50元/m3;(4)为保证施工质量,乙方在施工中将工作B原设计尺寸扩大,增加工程量15m3,该工作综合单价为78元/m3;(5)在工作D、E均完成后,甲方指令增加一项临时工作K,经核准,完成该工作需要1天时间,机械1台班,人工10个工日。
    【问题】(2)每项事件工期索赔各是多少?总工期索赔多少天?


    答案:
    解析:
    2、事件(1):工作D总时差为8天,推迟2天,尚有总时差6天,不影响工期,因此可索赔工期0天。事件(2):8月21日至8月22日停工,工期延长,可索赔工期:2天。事件(3):因工作E为关键工作,可索赔工期:(350-300)m3/(300m3/6天)=1天。事件(5):因E、C均为关键工作,在该两项工作之间增加工作K,则工作K也为关键工作,索赔工期:1天。总计索赔工期:0天+2天+1天+1天=4天。

  • 第4题:

    某厂(甲方)与某建筑公司(乙方)签订了某工程项目施工合同,同时与某降水公司签订了工程降水合同。甲乙双方合同规定:采用单价合同,每一分项工程的实际工程量增加(或减少)超过招标文件中工程量的10%以上时调整单价;工作B、E、C作业使用的主导施工机械一台(乙方自备),台班费为400元/台班,其中施工机械台班折旧费为50元/台班。施工网络计划见下图(单位:天)。甲乙双方合同约定8月15日开工。工程施工中发生如下事件:(1)降水方案错误,致使工作D推迟2天,乙方人员配合用工5个工日,窝工6个工日;(2)8月21日至8月22日,场外停电,停工2天,造成人员窝工16个工日;(3)因设计变更,工作E工程量由招标文件中的300m3增至350m3,超过了10%;合同中该工作的综合单价为55元/m3,经协商调整后综合单价为50元/m3;(4)为保证施工质量,乙方在施工中将工作B原设计尺寸扩大,增加工程量15m3,该工作综合单价为78元/m3;(5)在工作D、E均完成后,甲方指令增加一项临时工作K,经核准,完成该工作需要1天时间,机械1台班,人工10个工日。
    【问题】(3)工作E结算价应为多少?


    答案:
    解析:
    (3)按原单价结算的工程量:300m3×(1+10%)=330m3;按新单价结算的工程量:350m3-330m3=20m3;总结算价:330m3×55元/m3+20m3×50元/m3=19150元。

  • 第5题:

    某建设单位(甲方)与某施工单位(乙方)签订了施工合同,同时与某降水公司订立了工程降水合同。甲乙双方合同规定:采用单价合同,每一分项工程的实际工程量增加(或减少)超过招标文件中工程量的10%以上时调整单价;工作B、E、G作业使用的主导施工机械一台(乙方自备),台班费为400元/台班,其中台班折旧费为50元/台班,施工网络计划如下。甲乙双方约定8月15日开工。工程施工中发生如下事件:事件1:降水方案错误,致使工作D推迟2天,乙方配合用工5个工日,窝工6个工日;事件2:8月21日至8月22日,场外停电,停工2天,造成人员窝工16个工日。事件3:因设计变更,工作E工程量由招标文件的300m3增至350m3,超过了10%,合同中该工作的单价为55元/m3,经协商调整后综合单价为50元/m3;事件4:为保证工程质量,乙方在施工中将工作B原设计尺寸扩大,增加工程量15m3,该工作综合单价为78元/m3;事件5:在工作B、E均完成后,甲方指令增加一项临时工作K,经核准,完成该工作需要1d时间,机械1台班,人工10个工日。
    【问题】2、每项事件工期索赔各是多少,总工期索赔多少天?


    答案:
    解析:
    2、事件1:工作D总时差12天,推迟2天尚有总时差10天,不影响工期,因此索赔0天。事件2:8月21日至8月22日停工,工期延长,可索赔工期:2天。事件3:因工作E为关键工作,可索赔工期:(350一300)m3/(300m3/6天)=1天事件4:不能索赔。事件5:因E、G均为关键工作,在该两项工作之间增加工作K,则工作K也为关键工作,索赔工期1天。总计索赔工期:0+2+1+1=4天

  • 第6题:

    甲与乙签订工程设计合同,合同约定:设计费为80万元,甲方向乙方支付16万元定金。合同订立后,甲方实际向乙方支付了10万元定金,乙方收取定金后拒不履行合同,则()。

    A . 甲方可以要求乙方返还10万元
    B . 甲方可以要求乙方返还16万元
    C . 甲方可以要求乙方返还20万元
    D . 甲方可以要求乙方返还32万元

    答案:C
    解析:
    四、定金
    《担保法》规定,当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后,定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的,无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定的债务的,应当双倍返还定金。定金应当以书面形式约定。当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限。定金合同从实际交付定金之日起生效。定金的数额由当事人约定,但不得超过主合同标的额的20%。第四版教材P39

  • 第7题:

    现甲、乙双方有一“房建施工合同”,甲方是建设单位,乙方是施工单位,实际有“黑白”两份,履行的是“黑”合同,在合同履行中,出现以下几种情况: 1.“黑”合同约定,工期每延误一天罚款5万元,而工程实际延误55天,如罚款,乙方将赔偿甲方265万元。 2.交付的工程,甲方提出工程质量问题,乙方给予维修后,但甲方迟迟不予验收。乙方要求时甲方以各种理由拖延。 3.“白合同”没有垫资约定,但“黑合同”有垫资约定。 请问:对于上述问题乙方应该如何处理?


    正确答案: 这个问题看起来好像问题很多,但实际上还是一个黑白合同的问题。《司法解释》第二十一条对黑白合同的适用作了规定。《司法解释》第二十一条规定:“当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的,应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。”从这条规定可以看出黑合同的约定并非无效,而只是在黑白合同中对工程价款的约定不一致时,要以白合同的约定为依据。下面对问题中的几种情况一一作答。
    1.黑合同中关于对工程延误的违约责任的约定,并不属于工程价款结算的范畴,工程价款包括预付款,进度款和结算款,违约责任产生的赔偿不是工程价款的范畴。因此如果工程延误是由于乙方所导致的,那么乙方应该按照黑合同的约定承担违约责任,结合问题所述的情况,乙方应该赔偿甲方265万元。
    2.对于甲方拖延验收的情况,首先要看双方对此是如何约定的,参照99版建设工程施工合同示范文本的相关规定。99版建设工程施工合同示范文本第32.3款规定:“发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收,或验收后14天内不提出修改意见,视为竣工验收报告已被认可。”第32.4款规定:“工程竣工验收通过,承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的,实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。”此时,如果甲方无正当理由拖延不予验收,视为甲方认可乙方提交的竣工验收报告,并且以承包人修改后提交发包人验收的日期作为实际竣工日期。如果双方对此没有约定,乙方可以申请质量鉴定机构对工程质量进行鉴定,工程质量鉴定合格的。此时的竣工日期应该按照《司法解释》第十四条的规定来处理,《司法解释》第十四条规定:“当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,按照以下情形分别处理:(二)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期。”
    3.2005年1月1日《司法解释》施行后,垫资原则按有效来处理。《司法解释》第六条规定:“当事人对垫资和垫资利息有约定,承包人请求按照约定返还垫资及其利息的,应予支持,但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。当事人对垫资没有约定的,按照工程欠款处理。”因此,如果当事人之间对垫资有明确约定的,应该按照约定来处理,没有约定的按照工程欠款来处理。

  • 第8题:

    某经济合同,乙方收受甲方定金3万元,合同规定违约金4万元,后乙方违约,未完全履行合同,此时()。

    • A、乙方应返还定金3万元给甲方
    • B、乙方应按6万元返还定金给甲方,且另行支付4万元违约金
    • C、乙方应向甲方支付4万元违约金,并返还定金
    • D、乙方按6万元返还定金给甲方,不再支付违约金

    正确答案:A

  • 第9题:

    单选题
    某经济合同,乙方收受甲方定金3万元,合同规定违约金4万元,后乙方违约,未完全履行合同,此时()。
    A

    乙方应返还定金3万元给甲方

    B

    乙方应按6万元返还定金给甲方,且另行支付4万元违约金

    C

    乙方应向甲方支付4万元违约金,并返还定金

    D

    乙方按6万元返还定金给甲方,不再支付违约金


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    问答题
    某建筑工程,建筑面积3.8万m 2,地下1层,地上16层。施工单位(以下简称“乙方”)与建设单位(以下简称“甲方”)签订了施工总承包合同,合同工期600d。合同约定,工期每提前(或拖后)1d,奖励(或罚款)1万元。乙方将屋面和设备安装两项工程的劳务进行了分包,分包合同约定,若造成乙方关键工作的工期延误,每延误1d,分包方应赔偿损失1万元。主体结构混凝土施工使用的大模板采用租赁方式,租赁合同约定,大模板到货每延误1d,供货方赔偿1万元。乙方提交了施工网络计划,如图4-1所示。并得到了监理单位和甲方的批准。 施工过程中发生了以下事件:事件1:底板防水工程施工时,因特大暴雨突发洪水原因,造成基础工程施工工期延长5d,因人工窝工和施工机械闲置造成乙方直接经济损失10万元。事件2:主体结构施工时,大模板未能按期到货,造成乙方主体结构施工工期延长10d,直接经济损失20万元。事件3:屋面工程施工时,乙方的劳务分包方不服从指挥,造成乙方返工,屋面工程施工工期延长3d,直接经济损失0.8万元。事件4:中央空调设备安装过程中,甲方采购的制冷机组因质量问题退换货,造成乙方设备安装工期延长9d,直接费用增加3万元。事件5:因为甲方对外装修设计的色彩不满意,局部设计变更通过审批后,使乙方外装修晚开工30d,直接费损失0.5万元。其余各项工作,实际完成工期和费用与原计划相符。 乙方可得到各劳务分包方和大模板供货方的费用赔偿各是多少万元?

    正确答案: 乙方可向大模板供货方索赔10万元,向劳务分包商索赔0.8万元,总计10.8万元。
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    单选题
    某合同双方约定违约金为2万元,但该合同被法院裁定为可撤销合同,合同履行过程中双方都受到了5万元的经济损失,法院判定双方都有错,但甲方是主要过错方,应承担80%的过错责任,则损失承担为()。
    A

    甲方赔偿乙方1万元损失

    B

    甲方赔偿乙方4.2万元损失

    C

    甲方赔偿乙方3万元损失

    D

    甲方赔偿乙方4万元损失


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    多选题
    施工合同履行中造成竣工日期延误,经甲方代表确认,工期相应顺延的情况有()。
    A

    工程量变化

    B

    工程设计变更

    C

    不可抗力

    D

    乙方实际进度与进度计划不相符

    E

    一周内,非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时


    正确答案: B,D
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    背景某建筑公司(乙方)与某学校(甲方)签订了教学楼承建合同,合同约定工期奖罚条件:乙方提前完成该工程1周,甲方奖励乙方10万元,若乙方延误总工期1周,则扣除乙方工程款10万元。合同中约定:施工中实际工程量超过计划工程量10%以上时,超出部分按单价的90%计算。双方就施工进度计划达成一致,如下图所示:




    在施工过程中发生如下事件:事件一:A工作为土方开挖工程,原合同土方量为400立方米,因设计变更实际土方量为450立方米(原定单价为75元/m3)。事件二:B工作为基底换填,施工中乙方为保证施工质量,将换填范围适当扩大,致使计划换填土方量由250立方米增加到300立方米,工作时间增加1周。事件三:C工作施工完成后,甲方认为地下管线位置与设计图纸不符,经剥露检查确实有误,延误工期2周,发生费用1.5万元。事件四:I工作施工过程中,发现甲方提供施工设计图纸存在错误,修改设计及完善图纸造成乙方施工进度拖延3周,发生费用3万元。事件五:G工作为甲指定分包项目,在施工过程中由于指定分包租赁的设备出现故障,使G工作施工拖延2周,发生费用1万元。乙方针对上述五事件向甲方提出工期和费用索赔。问题(1)该工程计划工期为几周?并指出关键线路(工作法表示)。(2)上述五个事件中,分别分析乙方工期、费用索赔是否成立?为什么?如成立,并给出乙方可获得的具体索赔周数和金额。(3)上述事件发生后,该工程实际工期为多少周?按工期奖罚条款甲方应奖励或扣除乙方工程款多少万元?


    答案:
    解析:
    (1)该工程计划工期为35周;工作法表示的关键线路为:A→C→F→J→M。
    (2)各事件索赔原则如下:
    事件一:工期、费用索赔均成立;理由:A工作是关键线路上的关键工作,由于工作量变化原因导致的工期与费用增加,属甲方应负的责任。按照A工作原计划工期8周完成400立方米,则每周完成50立方米,现实际工程量增加50立方米,相应工期增加1周,乙方可获得的工期索赔为1周。由于实际工程量增加计划工程量10%,单价予以调整,所以乙方可获得增加工程费用为:75×40+75×10×0.9=3675元。
    事件二:工期、费用索赔均不成立;理由:乙方为了保证工程质量而采取的措施,属乙方施.工技术措施,故索赔不成立。
    事件三:工期、费用索赔均不成立;理由:再次剥离检查,如合格,则工期、费用损失由甲方承担;如不合格,则工期、费用均由乙方承担。
    事件四:工期索赔不成立,费用索赔均成立;理由:设计图纸错误导致的工期延误及费用损失,属业主责任。但I工作在非关键线路上,虽延误3周,但对总工期无影响,故工期索赔不成立。乙方可获得的费用索赔为3万元。
    事件五:工期、费用索赔均不成立;理由:G工作为甲指定分包项目,既然为分包,既与乙方签订分包合同,乙方对其负有总包责任。事件五的索赔应为乙方向分包方提出的索赔,而不是乙方向甲方提出索赔。
    (3)上述事件发生后,该工程实际工期为38周。原计划工期为35周,甲方应承担的工期索赔1周,乙方完成该工程时间应为36周。实际工期为38周,故甲方扣除乙方工程款20万元。

  • 第14题:

    背景资料:
    某建设工程,建筑面积为3.8万m2,地下一层,地上十六层。施工单位(以下简称“乙方”)与建设单位(以下简称“甲方”)签订了施工总承包合同,合同期600d。合同约定,工期每提前(或拖后)1d奖励(或罚款)1万元。乙方将屋面和设备安装两项工程的劳务进行了分包。分包合同约定,若造成乙方关键工作的工期延误,每延误1d,分包方应赔偿损失1万元。主体结构混凝土施工使用的大模板采用租赁方式。租赁合同约定,大模板到货每延误一天,供货方赔偿1万元。乙方提交了施工网络计划,并得到了监理单位和甲方的批准。网络计划示意图(单位:d)如下图所示。

    施工过程中发生了以下事件:
    事件一:底板防水工程施工时,因特大暴雨突发洪水原因,造成基础工程施工工期延长5天,因工人窝工和施工机构机械闲置造成乙方直接经济损失10万元。
    事件二:主体结构施工时,大模板未能按期到货,造成乙方主体结构施工工期延长10天,直接经济损失20万元。
    事件三:屋面工程施工时,乙方的劳务分包方不服从指挥,造成乙方返工,屋面工程施工工期延长3d,直接经济损失0.8万元。
    事件四:中央空调设备安装过程中,甲方采购的制冷机组因质量问题退换货,造成乙方设备安装工期延长9d,费用增加3万元。
    事件五:因为甲方对外装修设计的色彩不满意,局部设计变更通过审批后,使乙方外装修晚开工30d,费用损失0.5万元。
    其余各项工作,实际完成工期和费用与原计划相符。
    问题:
    1.用文字或符号标出该网络计划的关键线路。
    2.指出乙方向甲方索赔成立的事件,并分别说明索赔内容和理由。
    3.分别指出乙方可以向大模版供货方和屋面工程劳务分包方索赔的内容和理由。
    4.该工程实际总工期多少d乙方可得到甲方的工期补偿为多少d工期奖(罚)款是多少万元
    5.乙方可得到各劳务分包方和大模板供货方的费用赔偿各是多少万元
    6.如果只有室内装修工程有条件可以压缩工期,在发生以上事件的前提条件下,为了能最大限度地获得甲方的工期奖,室内装修工程工期至少应压缩多少d


    答案:
    解析:
    1.关键线路为:①—②—③—④—⑥—⑧。 2.(1)事件一:乙方可以向甲方提出工期索赔,因洪水属于不可抗力原因且该工作属于关键工作。
    (2)事件四:乙方可以向甲方提出工期和费用索赔,因甲购设备质量问题原因属甲方责任且该工作属于关键工作。
    (3)事件五:乙方可以向甲方提出费用索赔,设计变更属甲方责任,但该工作属于非关键工作且有足够机动时间。
    3.(1)事件二:乙方可以向大模板供货方索赔费用和工期延误造成的损失赔偿。
    理由:大模板供货方未能按期交货,是大模板供货方责任,且主体结构属关键工作,工期延误应赔偿乙方损失。
    (2)事件三:乙方可以向屋面工程劳务分包方索赔费用。
    理由:专业劳务分包方违章,属分包责任(但非关键工作,不存在工期延误索赔问题)。
    4.(1)实际总工期=125+210+40+49+200=624(d)。
    (2)事件一和事件四中可补偿工期=5+9=14(d)。
    (3)工期罚款=10×1=10(万元)。
    5.(1)事件三:屋面劳务分包方的费用赔偿为0.8万元。
    (2)事件二:直接经济损失20万元,工期损失补偿=10×1=10(万元),向大模板供货方索赔总金额为30万元。
    6.压缩后①—②—③—④—⑤—⑦—⑧线路(关键线路)与①—②—③—④—⑥—⑧线路工期相等,工期595d。应压缩工期=624-595=29(d)。

  • 第15题:

    某厂(甲方)与某建筑公司(乙方)签订了某工程项目施工合同,同时与某降水公司签订了工程降水合同。甲乙双方合同规定:采用单价合同,每一分项工程的实际工程量增加(或减少)超过招标文件中工程量的10%以上时调整单价;工作B、E、C作业使用的主导施工机械一台(乙方自备),台班费为400元/台班,其中施工机械台班折旧费为50元/台班。施工网络计划见下图(单位:天)。甲乙双方合同约定8月15日开工。工程施工中发生如下事件:(1)降水方案错误,致使工作D推迟2天,乙方人员配合用工5个工日,窝工6个工日;(2)8月21日至8月22日,场外停电,停工2天,造成人员窝工16个工日;(3)因设计变更,工作E工程量由招标文件中的300m3增至350m3,超过了10%;合同中该工作的综合单价为55元/m3,经协商调整后综合单价为50元/m3;(4)为保证施工质量,乙方在施工中将工作B原设计尺寸扩大,增加工程量15m3,该工作综合单价为78元/m3;(5)在工作D、E均完成后,甲方指令增加一项临时工作K,经核准,完成该工作需要1天时间,机械1台班,人工10个工日。
    【问题】(1)上述哪些事件乙方可以提出索赔要求?哪些事件不能提出索赔要求?说明其原因。


    答案:
    解析:
    1、事件(1)可提出索赔要求,因为降水工程由甲方另行发包,是甲方的责任。事件(2)可提出索赔要求,因为因停水、停电造成的人员窝工是甲方的责任。事件(3)可提出索赔要求,因为设计变更是甲方的责任,且工作E的工程量增加了50m3,超过了招标文件中工程量的10%。事件(4)不应提出索赔要求,因为保证施工质量的技术措施费应由乙方承担。事件(5)可提出索赔要求,因为甲方指令增加工作,是甲方的责任。

  • 第16题:

    某建设单位(甲方)与某施工单位(乙方)签订了施工合同,同时与某降水公司订立了工程降水合同。甲乙双方合同规定:采用单价合同,每一分项工程的实际工程量增加(或减少)超过招标文件中工程量的10%以上时调整单价;工作B、E、G作业使用的主导施工机械一台(乙方自备),台班费为400元/台班,其中台班折旧费为50元/台班,施工网络计划如下。甲乙双方约定8月15日开工。工程施工中发生如下事件:事件1:降水方案错误,致使工作D推迟2天,乙方配合用工5个工日,窝工6个工日;事件2:8月21日至8月22日,场外停电,停工2天,造成人员窝工16个工日。事件3:因设计变更,工作E工程量由招标文件的300m3增至350m3,超过了10%,合同中该工作的单价为55元/m3,经协商调整后综合单价为50元/m3;事件4:为保证工程质量,乙方在施工中将工作B原设计尺寸扩大,增加工程量15m3,该工作综合单价为78元/m3;事件5:在工作B、E均完成后,甲方指令增加一项临时工作K,经核准,完成该工作需要1d时间,机械1台班,人工10个工日。
    【问题】1、上述哪些事件乙方可以提出索赔要求?哪些事件不能提出索赔要求?说明原因。


    答案:
    解析:
    1、事件1可提出索赔要求,因为降水工程由甲方另行发包,是甲方的责任。事2可提出索赔要求,因为因停水、停电造成的人员窝工是甲方的责任。事件3可提出索赔要求,因为设计变更是甲方的责任,且工作E的工程量增加了5Om3,超过了招标文件中工程量的10%。事件4不应提出索赔要求,因为保证施工质量的技术措施费应由乙方承担。事件5可提出索赔要求,因为甲方指令增加工作,是甲方的责任。

  • 第17题:

    某施工单位根据领取的某进场公路工程项目招标文件和全套施工图纸,采用低报价策略编制了投标文件,并中标。该施工单位(乙方)于某年某月某日与建设单位(甲方)签订了该工程项目的固定价格施工合同。合同工期为8个月。甲方在乙方进入施工现场后,因资金紧缺,无法如期支付工程款,口头要求乙方暂停施工一个月,乙方亦口头答应。工程按合同规定期限验收时,甲方发现工程质量有问题,要求返工。两个月后,返工完毕。结算时甲方认为乙方迟延交付工程,应按合同约定偿付逾期违约金。乙方认为临时停工是甲方要求的。乙方为抢工期,加快施工进度才出现了质量问题,因此迟延交付的责任不在乙方。甲方则认为临时停工和不顺延工期是当时乙方答应的。乙方应履行承诺,承担违约责任。
    【问题】(1)该工程采用固定价格合同是否合适?


    答案:
    解析:
    (1)因为固定价格合同适用于工程量不大且能够较准确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目。该工程基本符合这些条件,故采用固定价格合同是合适的。

  • 第18题:

    施工合同履行中造成竣工日期延误,经甲方代表确认,工期相应顺延的情况有()。

    • A、工程量变化
    • B、工程设计变更
    • C、不可抗力
    • D、乙方实际进度与进度计划不相符
    • E、一周内,非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时

    正确答案:A,B,C,E

  • 第19题:

    一个合同被确认为无效合同,双方约定的违约金为2万元,双方各有1万元的经济损失,甲乙双方都有过错,但甲方是主要过错方(75%过错),损失承担应为()

    • A、各自承担自己的损失
    • B、甲方赔偿乙方1万元的损失
    • C、甲方赔偿乙方0.5万元的损失
    • D、甲方赔偿乙方2万元的损失

    正确答案:C

  • 第20题:

    问答题
    某项工程项目业主(甲方)与某施工单位(乙方)签订了工程施工承包合同。合同中预算工程量为9000m2,综合单价为1100元/m2。合同工期为6个月。合同有关条款如下: (1)开工前业主应向承包商支付合同总价10%的工程预付款; (2)业主自第一个月起,从承包商的工程款中,按3%的比例扣留质量保修金; (3)当累计实际完成工程量超过(或低于)预算工程量的15%时,可进行调价,调价系数为0.9(或1.1); (4)每月签发付款最低金额为60万元; (5)工程预付款从乙方获得累计工程款超过合同价35%以后的下一个月起,至第5个月均匀扣除。 (6)工程质量保修期为2年.保修期满甲方将质量保修金返还乙方。 承包商每月实际完成并经签证确认的工程量见下表。 每日实际完成工程量 工程按合同工期完工,经竣工验收合格,双方办理了工程竣工结算。竣工验收10个月后,因质量问题业主要求施工单位维修,施工单位置之不理,业主另请其他施工单位进行了维修,维修费用1.2万元。 保修期满甲方应返还乙方多少保修金?

    正确答案: 因为保修期内施工单位没有履行相应保修责任。业主为维修质量问题发生的1.2万元支出应从承包方的工程质量保修金中扣除。
    工程结算造价为:9000×(1+15%)×1100+450×1100×0.9=1183.05万元;
    工程质量保修金为:1183.05×3%=35.4915万元;
    保修期满,业主应返还给施工单位的质量保修金:35.4915-1.2=34.2915万元。
    解析: 本题考查的是工程保修以及结算造价的计算问题。 保修期内施工单位的责任 建设单位和施工单位应当在工程质量保修书中约定保修范围、保修期限和保修责任等,双方约定的保修范围、保修期限必须符合国家有关规定。 (1)房屋建筑工程在保修期限内出现质量缺陷,建设单位或者房屋建筑所有人应当向施工单位发出保修通知。施工单位接到保修通知后,应当到现场核查情况,在保修书约定的时间内予以保修。发生涉及结构安全或者严重影响使用功能的紧急抢修事故,施工单位接到保修通知后,应当立即到达现场抢修。 (2)发生涉及结构安全的质量缺陷,建设单位或者房屋建筑所有人应当立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,施工单位实施保修.原工程质量监督机构负责监督。 (3)保修完成后.由建设单位或者房屋建筑所有人组织验收。涉及结构安全的,应当报当地建设行政主管部门备案。 (4)施工单位不按工程质量保修书约定保修的。建设单位可以另行委托其他单位保修,由原施工单位承担相应责任。 (5)保修费用由质量缺陷的责任方承担。 (6)在保修期限内,因房屋建筑工程质量缺陷造成房屋所有人、使用人或者第三方人身、财产损害的,房屋所有人、使用人或者第三方可以向建设单位提出赔偿要求。建设单位向造成房屋建筑工程质量缺陷的责任方追偿。 (7)因保修不及时造成新的人身、财产损害,由造成拖延的责任方承担赔偿责任。竣工验收10个月还没有过保修期,维修费用应由施工单位承担,所以结算造价应扣除1.2万元维修费用。另外根据背景资料,当累计实际完成工程量超过预算工程量的15%时,可进行调价,调价系数为0.9。所以超出15%以内按原价执行,超过15%以上需要乘以调价系数0.9。

  • 第21题:

    问答题
    甲方北京海淀区某有限责任公司与乙方湖南衡山县某有限责任公司于2014年10月28日在天津市签订了来料加工合同,由甲方在北京房山区为乙方加工制作一批医疗器械,加工费40万元。合同约定:“任何一方违反合同,另外一方有权在北京或南京法院起诉。”合同签订后,乙方未按合同提供原材料,合同无法履行。甲方准备以乙方为被告提起诉讼。  问题:(1)甲方应向哪个法院提起诉讼?  (2)依据是什么?

    正确答案:
    解析:

  • 第22题:

    问答题
    某企业2014年拟将该企业投资兴建的一栋商业楼改为商务酒店。由于工期紧,该企业边进行图纸报审边进行招标。经过招标,某装修公司获得中标。该工程工期为2014年5月15日至2014年9月15日,必须保证十一旅游黄金周正式营业,否则,逾期1d罚款1万元。鉴于该工程的资金紧张,该装修公司(乙方)于2014年5月5日与建设单位(甲方)签订了该工程项目的固定总价施工合同。 乙方进入施工现场后,由于甲方擅自更改了外立面设计和外门头超越红线等原因,施工图纸未通过规划局审批,无法取得开工证。甲方口头要求乙方暂停施工半个月,预付工程款也未按合同约定日期拨付,乙方在会议中同意,但没有会议纪要等有效证据。 6月15日,甲方手续办理完备。乙方为保证按期完工,在抢工过程中忽视了施工质量,在质监站抽检过程中,外墙瓷砖粘贴不牢固,拉拔试验不合格,被要求返工。工程直至2014年10月30日才竣工。 结算时甲方认为乙方延迟工期,应按合同约定偿付逾期违约金20万元。乙方认为临时停工是甲方要求的,乙方为保证施工工期,加快施工进度才出现了质量问题,因此延迟交付的责任不在乙方。甲方则认为临时停工和不顺延工期是当时乙方答应的,乙方就应当履行承诺,承担违约责任。 该施工合同的变更形式是否妥当?此合同争议依据合同法律规范应如何处理?

    正确答案: 根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程施工合同(示范文本)》的有关规定,建设工程合同应当采取书面形式,合同变更亦应当采取书面形式。在应急情况下,可采取口头形式,但事后应予以书面形式确认。否则,在合同双方对合同变更内容有争议时,往往因口头形式协议很难举证,而不得不以书面协议约定的内容为准。本案例中甲方要求暂停施工,乙方亦在会议中同意,是甲、乙双方的口头协议,且事后并未以书面的形式确认,所以该合同变更形式不妥。在竣工结算时双方发生了争议,对此只能以原书面合同规定为准。
    施工期间因甲方原因造成乙方停工一个月,此时乙方应享有索赔权。乙方虽然未按规定程序及时提出索赔,丧失了索赔权,但是根据《民法通则》之规定,在民事权利的诉讼时效期内,仍享有通过诉讼要求甲方承担违约责任的权利,甲方未能及时支付工程款,应对停工承担责任,故应当赔偿乙方停工一个月的实际经济损失,工期顺延一个月。工程因质量返工,造成逾期交付,责任归乙方,故乙方应当支付逾期交工15d的违约金,因质量问题引起的返工费用由乙方承担。
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    单选题
    一个合同被确认为无效合同,双方约定的违约金为2万元,双方各有1万元的经济损失,甲乙双方都有过错,但甲方是主要过错方(75%过错),损失承担应为()
    A

    各自承担自己的损失

    B

    甲方赔偿乙方1万元的损失

    C

    甲方赔偿乙方0.5万元的损失

    D

    甲方赔偿乙方2万元的损失


    正确答案: D
    解析: 暂无解析