某工程承包人于4月20日完成了甲工程，4月25日监理公司通过了初步验收，4月26日承包人向建设单位提交了竣工验收申请报告，5月3日建设单位组织了竣工验收会议并通过了现场验收，5月10日建设单位签发了《竣工验收鉴定证书》，则甲工程的实际竣工日期为（ ）。A.4月25日 B.4月26日 C.5月3日 D.5月10日

题目
某工程承包人于4月20日完成了甲工程，4月25日监理公司通过了初步验收，4月26日承包人向建设单位提交了竣工验收申请报告，5月3日建设单位组织了竣工验收会议并通过了现场验收，5月10日建设单位签发了《竣工验收鉴定证书》，则甲工程的实际竣工日期为（ ）。

A.4月25日
B.4月26日
C.5月3日
D.5月10日
相似考题

1.承建、监理单位应当在（ ）,将各自形成的有关工程档案向建设单位归档。A.工程初步验收前 B.工程初步验收后 C.工程竣工验收前 D.工程竣工验收后

2.一般情况下，验收合格工程的实际竣工日期是（）。A.组织工程竣工验收的日期 B.承包人实际完成工程的日期 C.承包人提交竣工验收申请报告的日期 D.工程竣工验收后，发包人给予认可意见的日期

3.某工程项目承包人于 2018 年 5 月 1 日按合同规定向监理人报送竣工验收申请报告，但直到 2018 年 7月中旬，发包人一直没有组织竣工验收，则根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，应（ ）。A.承包人应继续承担工程保管责任 B.承包人可以自行组织竣工验收 C.视为验收合格，实际竣工日期以收到承包人竣工验收申请报告后的第 56 天为准 D.视为验收合格，实际竣工验收日期以承包人提交竣工验收申请报告的日期为准

4.施工承包工程竣工验收通过，实际竣工日期为（ ）。A．承包人实际完成工程的日期B．工程竣工验收日期C．工程竣工验收后，发包人给予认可意见的日期D．承包人送交竣工验收报告的日期

参考答案和解析
答案：B
解析：
2020教材P271 / 2019教材P268
：（5）竣工日期工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明;因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。
更多“某工程承包人于4月20日完成了甲工程，4月25日监理公司通过了初步验收，4月26日承包人向建设单位提交了竣工验收申请报告，5月3日建设单位组织了竣工验收会议并通过了现场验收，5月10日建设单位签发了《竣工验收鉴定证书》，则甲工程的实际竣工日期为（ ）。”相关问题

  • 第1题：

    一般情况下，验收合格工程的实际竣工日期为()。

    A、 组织工程竣工验收的日期
    B、 承包人实际完成工程的日期
    C、 承包人提交竣工验收申请报告的日期
    D、 工程竣工验收后，发包人给予认可意见的日期

    答案：C
    解析：
    (5)除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准。并在工程接收证书中写明。

  • 第2题：

    根据《标准施工招标文件》规定，建设工程经验收合格，则实际竣工日期为( )。

    A: 组织工程竣工验收的日期
    B: 承包人实际完成工程的日期
    C: 承包人提交竣工验收申请报告的日期
    D: 工程竣工验收后，发包人给予认可意见的日期

    答案：C
    解析：
    对于除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。选项A是监理单位在提交业主验收之前做的预验收工作；选项B是提交申请的条件之一，还需监理单位验收通过，才可进行业主验收阶段；选项D为干扰项，如果一定时间之内发包人不进行验收，则认定合格，竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准。

  • 第3题：

    下列关于工程实际竣工日期的说法中，正确的是（）。

    A.竣工验收合格的，以通过竣工验收日为实际竣工日期
    B.竣工验收基本合格但提出了需要整修和完善要求，经监理人复查承包人整修和完善工作达到了
    要求后，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期
    C.竣工验收不合格，承包人在完成返工重作或补救工作后重新验收合格的，以初次提交竣工验收
    申请报告的日期为实际竣工日期
    D.发包人延误竣工验收的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期

    答案：B,D
    解析：

  • 第4题：

    下列关于工程实际竣工日期的确定，不正确的是（ ）。

    A.竣工验收合格，承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期
    B.竣工验收基本合格但要求整修和完善的，实际竣工日期为承包人整修和完善后送交竣工验收申请报告的日期
    C.竣工验收不合格，工程按发包人要求返工重作或补救后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人返工重作或补救后提交竣工验收申请报告的日期
    D.发包人延误竣工验收，承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期

    答案：B
    解析：
    竣工验收基本合格但要求整修和完善的，监理人应指示承包人限期修好，并缓发工程接收证书。经监理人复查整修和完善工作达到了要求，再签发工程接收证书，竣工日仍为承包人提交竣工验收申请报告的日期。

  • 第5题：

    关于当事人对建设工程实际竣工日期有争议时竣工日期确定的说法，正确的有（）。

    A.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期
    B.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期
    C.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期
    D.建设工程整改后竣工验收合格的，以提交竣工验收申请报告的日期为竣工日期
    E.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以工程完工日期为竣工日期

    答案：A,B,C
    解析：

  • 第6题：

    某扩建工程竣工后，建设单位于 1 月 15 日未经检验而使用该工程，1 月 20 日承包人提交了竣工验收报告，1 月 25 日建设单位组织验收，1 月 30 日工程竣工验收合格，则该工程实际竣工日期为（ ）。

    A.1 月 15 日
    B.1 月 20 日
    C.1 月 25 日
    D.1 月 30 日

    答案：A
    解析：
    （1）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（2）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期（3）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

  • 第7题：

    监理单位承担了某工程的监理任务，该工程由甲施工单位总承包。甲施工单位选择了经建设单位同意并经监理单位进行资质审查合格的乙施工单位作为分包。 甲施工单位组织工程竣工预验收后，向项目监理机构提交了工程竣工报验单。项目监理机构组织工程竣工验收后，向建设单位提交了工程质量评估报告。上述做法明显不妥，关于竣工验收正确的做法有哪些。（）

    • A、工程竣工预验收应由建设单位组织
    • B、工程竣工预验收应由项目监理机构组织
    • C、工程竣工验收应由质监站组织
    • D、工程竣工验收应由建设单位（或验收委员会）组织
    • E、项目监理机构应在工程竣工验收前向建设单位提交工程质量评估报告

    正确答案:B,D,E

  • 第8题：

    关于《工程竣工报验单》，下列各项中正确的是（）。

    • A、《工程竣工报验单》应直接提交给建设单位；
    • B、总监理工程师审核无误后组织竣工验收；
    • C、总监理工程师审核无误后由建设单位组织对工程进行初步验收；
    • D、总监理工程师先组织初步验收，初验合格后将《工程竣工报验单》交给建设单位，由建设单位组织竣工验收

    正确答案:D

  • 第9题：

    施工单位甲于2011年7月1日向建设单位乙提交了竣工验收报告，建设单位乙在8月10日组织了竣工验收，工程竣工验收合格，则工程的竣工日期为（）

    • A、7月1日
    • B、7月29日
    • C、7月31日
    • D、8月10日

    正确答案:A

  • 第10题：

    单选题
    一般情况下，验收合格工程的实际竣工日期为（）。
    A

    组织工程竣工验收的日期

    B

    承包人实际完成工程的日期

    C

    承包人提交竣工验收申请报告的日期

    D

    工程竣工验收后，发包人给予认可意见的日期


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    关于工程竣工验收的说法，正确的是（　）。
    A

    工程竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期

    B

    承包人送交竣工验收报告后，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为实际竣工日期

    C

    承包人送交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期

    D

    工程按发包人要求修改后经竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期

    E

    建设工程未经验收，发包人擅自使用的，以建设工程转移占有之日为竣工日期


    正确答案： D,E
    解析： 本题考核的是对竣工日期争议问题的解决。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第14条规定，建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期。承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期。建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。第15条规定：“建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。”从这个规定可以看到，应该以提交竣工验收报告之日为实际竣工日期。《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。

  • 第12题：

    单选题
    某工程项目承包人于2006年5月1日按合同规定向监理人报送竣工验收申请报告，但直到2006年7月中旬，发包人一直没有组织竣工验收，则根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，应（　）。
    A

    承包人应继续承担工程保管责任 

    B

    承包人可以自行组织竣工验收 

    C

    视为验收合格，实际竣工日期以收到承包人竣工验收申请报告后的第56天为准 

    D

    视为验收合格，实际竣工日期以承包人提交竣工验收申请报告的日期为准


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    根据《标准施工招标文件》规定，建设工程经验收合格，则实际竣工日期为()。

    A.组织工程竣工验收的日期
    B.承包人实际完成工程的日期
    C.承包人提交竣工验收申请报告的日期
    D.工程竣工验收后，发包人给予认可意见的日期

    答案：C
    解析：
    2020新版教材P242页
    (5)除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。

  • 第14题：

    工程竣工验收合格的，以（ ）之日为实际竣工日期。

    A.工程竣工验收合格
    B.交付使用
    C.工程完工
    D.承包人提交竣工验收申请报告

    答案：D
    解析：
    2020教材P271 / 2019教材P268
    工程竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期。

  • 第15题：

    施工工程竣工验收合格后，当事人对实际竣工日期有争议，则承包人的竣工日为（ ）。

    A.提交竣工验收申请报告日
    B.开始进行竣工验收日

    C.竣工验收合格日

    D.签发工程接收证书日

    答案：C
    解析：

  • 第16题：

    下列关于竣工验收的说法中，正确的有()。

    A、监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容
    B、发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书
    C、除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明
    D、监理人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的30天内提请发包人进行工程验收
    E、发包人在收到承包人竣工验收申请报告60天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外

    答案：A,B,C
    解析：
    D项，监理人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。E项，发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。

  • 第17题：

    工程竣工验收通过后，确定承包人的实际竣工日期应是（）。

    A.承包人提交竣工验收申请报告日
    B.发包人组织竣工验收日
    C.开始进行竣工检验日
    D.验收组织通过竣工验收日

    答案：A
    解析：
    除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期．以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书上写明。

  • 第18题：

    下列竣工情况中，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，( ）情况是以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期。

    A . 建设工程经竣工验收合格的
    B . 建设工程经竣工验收不合格的
    C . 建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的
    D . 发包人完成竣工验收不予签发工程接收证书的
    E . 因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收的

    答案：D,E
    解析：
    2016教材P127页，计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期。实际竣工日期，是指工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。 2004年10月发布的《最髙人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理:(1)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（2) 承包人巳经提交竣工验收报吿，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（3) 建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。答案选DE。

  • 第19题：

    施工工程竣工验收合格后，确定承包人的实际竣工日应为（）。

    • A、承包人提交竣工验收申请报告日
    • B、发包人组织竣工验收日
    • C、开始进行竣工检验日
    • D、验收组通过竣工验收日

    正确答案:A

  • 第20题：

    以下关于单位（子单位）工程竣工报告的说法，错误的是（）。

    • A、此表由施工单位填写
    • B、此表由总监理工程师签认后报建设单位申请竣工验收
    • C、此表形成于竣工验收前
    • D、此表中申请组织竣工验收日期应与实际竣工验收日期一致

    正确答案:D

  • 第21题：

    多选题
    根据《标准施工招标文件》，除专用合同条款另有约定外，实际工程竣工日期的说法正确的是（）。
    A

    经验收合格工程的实际竣工日期，以实际竣工验收日期为准

    B

    经验收合格工程的实际竣工日期，以签发工程接收证书的日期为准

    C

    经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准

    D

    没有任何原因和理由，发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收的，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告后的第56天为准

    E

    没有任何原因和理由，发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收的，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    施工工程竣工验收合格后，确定承包人的实际竣工日应为（）。
    A

    承包人提交竣工验收申请报告日

    B

    发包人组织竣工验收日

    C

    开始进行竣工检验日

    D

    验收组通过竣工验收日


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    施工单位甲于2011年7月1日向建设单位乙提交了竣工验收报告，建设单位乙在8月10日组织了竣工验收，工程竣工验收合格，则工程的竣工日期为（）。
    A

    7月1日

    B

    7月29日

    C

    7月31日

    D

    8月10日


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

相关内容