某建设项目,建设单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》与施工单位签订了施工承包合同,在招投标和合同履行过程中发生了如下事件:事件1:在招标过程中邀请投标人进行了现场考察,投标人考察现场后,以书面形式提出质疑,招标人给予了书面解答。事件2:开标时,发现投标人没按要求提供合格的投标保函,在正常履行招投标程序后,中标的施工单位按照要求提交了履约保函。事件3:在施工合同履行过程中,由承包人负责设计的图纸,经工程师审核签认后使用。但是,由于设计质量缺陷给工程造成了损失。事件4:在施工合同履行过程中,由承包人采购的

题目
某建设项目,建设单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》与施工单位签订了施工承包合同,在招投标和合同履行过程中发生了如下事件:事件1:在招标过程中邀请投标人进行了现场考察,投标人考察现场后,以书面形式提出质疑,招标人给予了书面解答。事件2:开标时,发现投标人没按要求提供合格的投标保函,在正常履行招投标程序后,中标的施工单位按照要求提交了履约保函。事件3:在施工合同履行过程中,由承包人负责设计的图纸,经工程师审核签认后使用。但是,由于设计质量缺陷给工程造成了损失。事件4:在施工合同履行过程中,由承包人采购的材料,使用前已经按工程师的要求进行了抽检试验并表明质量合格。投入使用后,工程师发现由于材料原因已完工工程的质量不符合标准要求。事件5:在施工合同履行过程中,发现部分施工环境有放射、毒害性。根据以上资料,回答下列问题:

事件4中,由于材料质量原因给工程造成的损失应由( )承担。
A.发包人
B.工程师
C.承包人
D.发包人和承包人共同

相似考题
更多“某建设项目,建设单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》与施工单位签订了施工承包合同,在招投标和合同履行过程中发生了如下事件:事件1:在招标过程中邀请投标人进行了现场考察,投标人考察现场后,以书面形式提出质疑,招标人给予了书面解答。事件2:开标时,发现投标人没按要求提供合格的投标保函,在正常履行招投标程序后,中标的施工单位按照要求提交了履约保函。事件3:在施工合同履行过程中,由承包人负责设计的图”相关问题
  • 第1题:

    某建设项目,建设单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》与施工单位签订了施工承包合同,在招投标和合同履行过程中发生了如下事件:事件1:在招标过程中邀请投标人进行了现场考察,投标人考察现场后,以书面形式提出质疑,招标人给予了书面解答。事件2:开标时,发现投标人没按要求提供合格的投标保函,在正常履行招投标程序后,中标的施工单位按照要求提交了履约保函。事件3:在施工合同履行过程中,由承包人负责设计的图纸,经工程师审核签认后使用。但是,由于设计质量缺陷给工程造成了损失。事件4:在施工合同履行过程中,由承包人采购的材料,使用前已经按工程师的要求进行了抽检试验并表明质量合格。投入使用后,工程师发现由于材料原因已完工工程的质量不符合标准要求。事件5:在施工合同履行过程中,发现部分施工环境有放射、毒害性。根据以上资料,回答下列问题:

    事件2中,施工单位提交的履约保函,属于我国《担保法》规定的( )担保。
    A.留置
    B.保证
    C.定金
    D.质押

    答案:B
    解析:
    B

  • 第2题:

    依法必须招标的工程,建设单位采用公开招标方式选择监理单位承担施工监理任务,工程施工过程中发生如下事件:
    事件1:编制监理招标文件时,建设单位提出投标人除应具备规定的工程监理资质条件外,还必须满足下列条件:
    (1)具有工程招标代理资质
    (2)不得组成联合体投标
    (3)已在工程所在地行政辖区内进行工商注册登记
    (4)属于混合股份制企业
    事件2:经评审,评标委员会推荐了3名中标候选人,并进行了排序。建设单位在收到评标报告5日后公示了中标候选人,同时,与中标候选人协商,要求重新报价。中标候选人拒绝了建设单位的要求。
    事件3:中标监理单位与建设单位按照《建设工程监理合同(示范文本)》签订了监理合同,合同履行过程中,合同双方就以下四项工作是否可作为附加工作进行了协商:①工程建设过程中外部关系协调;②施工起重机械安全性检测;③施工合同争议处理④竣工结算审查。
    事件4:管道工程隐蔽后,项目监理机构对施工质量提出质疑,要求进行剥离复验。施工单位以该隐蔽工程已通过项目监理机构检验为由拒绝复验。项目监理机构坚持要求施工单位进行剥离复验,经复检该隐蔽工程质量合格。
    1 、逐条指出事件1中建设单位针对投标人提出的条件是否妥当,说明理由。
    2 、指出事件2中建设单位做法的不妥之处,说明理由。
    3 、分别指出事件3中四项工作是否可以作为附加工作?说明理由。
    4 、针对事件4,施工单位、项目监理机构的做法是否妥当?说明理由,该隐蔽工程剥离所发生的费用由谁承担?


    答案:
    解析:
    (1)具有工程招标代理资质的要求不妥当。理由:招标人不得以投标人是否具有工程招标代理资质的要求排斥潜在投标人。
    (2)不得组成联合体投标的要求妥当。在《招标投标法实施条例》第三十七条规定,招标人应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标。
    (3)投标人在工程所在地行政辖区内进行了工商注册登记的要求不妥当。理由:招标人不得以地区限制排斥潜在投标人。
    (4)投标人属于混合股份制企业的要求不妥当。理由:招标人不得对潜在投标人实行歧视政策。
    不妥之处:5日后公示;
    理由:依法必须进行招标的项目,招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人,公示期不得少于3日。
    不妥之处:与中标候选人协商,要求重新报价。
    理由:招标人和中标人应当依照法律法规的规定签订书面合同,合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
    ①②可以作为附加工作,①本是建设单位的工作属于监理工作范围外的工作可以作为附加工作;②是使用单位的工作,监理单位做为监督单位参与验收,但不承担施工起重机械安全性检测。③④不可以作为附加工作,③④是监理的正常工作范围。
    施工单位拒绝复验不妥当,监理机构做法妥当。
    监理人对已覆盖的隐蔽工程部位质量有疑问时,可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验,承包人应遵照执行,并在检验后重新覆盖恢复原状。
    经检验证明工程质量符合合同要求,由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误,并支付承包人合理利润。

  • 第3题:

    某工程,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同,施工过程中发生如下事件:
      事件1:工作C开始后,施工单位向项目监理机构提交了工程变更申请,由于该项工程变更不涉及修改设计图纸,施工单位要求总监理工程师尽快签发工程变更单。
    问题:
    2、针对事件1,写出项目监理机构处理工程变更的程序


    答案:
    解析:
    2、项目监理机构处理工程变更的程序如下:
    (1)审查工程变更申请;
    (2) 对工程变更费用及工期影响作出评估;
    (3) 组织建设单位、施工单位等会签工程变更单;
    (4) 监督施工单位实施工程变更。

  • 第4题:

    某工程,建设单位委托具有相应资质的监理单位承担施工招标代理和施工阶段监理任务施工单位。
    在工程实施过程中,发生如下事件:
    事件1:监理单位编制施工招标文件时,建设单位提出投标人资格必须满足以下要求:
    (1)投标人近5年获得过鲁班奖;
    (2)投标人为本省企业;
    (3)拥有国有股份;
    (4)取得安全生产许可证。
    事件2:施工单位甲与建设单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订合同后,施工单位甲向项目监理机构提交了分包单位乙的资格报审材料,包括营业执照、特殊行业施工许可证、分包单位业绩及拟分包工程的内容和范围。项目监理机构认为分包单位资格报审材料不全,要求施工单位补充提交相应材料。
    事件3:基础工程施工过程中,监理工程师巡视时发现施工单位采用了的一项新工艺,但未向项目监理机构报审过。
    事件4:主体装修工程施工时,施工单位发现图纸错误,导致工程局部无法正常进行。施工单位采取措施后,未影响工期,但造成了工人窝工等损失。施工单位向项目监理机构提出变更设计和费用索赔的申请。
    问题:
    1.逐条指出事件1中监理单位是否应采纳建设单位提出的要求,分别说明理由。
    2.事件2中,施工单位还应补充提交哪些材料?
    3.写出监理工程师对事件3的处理程序。
    4.根据《建设工程监理规范》的规定,写出事件4中项目监理机构处理变更设计和费用索赔的程序。


    答案:
    解析:
    1.事件1中:
    (1)投标人近5年获得过鲁班奖的要求不能采纳。理由:招标人不得以获得鲁班奖排斥潜在投标人。
    (2)投标人为本省企业的要求不能采纳。理由:招标人不得以地区限制排斥潜在投标人。
    (3)投标人拥有国有股份的要求不能采纳。理由:招标人不得对潜在投标人实行歧视政策。
    (4)投标人取得安全生产许可证的要求应该采纳。理由:投标人必须取得安全生产许可证。
    2.施工单位还应补充提交的材料包括:企业资质等级证书;专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。
    3.事件3中的处理程序为:
    (1)专业监理工程师报告总监理工程师;
    (2)总监理工程师下达《工程暂停令》;
    (3)要求建安工程施工单位申报相应的施工工艺措施和证明材料;
    (4)组织专家进行专题论证;
    (5)经审定通过后予以签认并下达《工程复工令》。
    4.事件4中,项目监理机构处理变更设计的处理程序如下:
    (1)总监理工程师组织专业监理工程师审查变更设计申请,同意后提交建设单位;
    (2)项目监理机构取得设计变更文件后结合实际情况对变更费用进行评估;
    (3)总监理工程师就评估情况与建设单位和施工单位协调;
    (4)总监理工程师签发工程变更单;
    (5)项目监理根据工程变更单监督施工单位实施。
    项目监理机构费用处理索赔的程序如下:
    (1)审查索赔申请,符合索赔条件时予以受理;
    (2)对费用索赔与建设单位和施工单位进行协商;
    (3)在合同约定时限内签署索赔审批表。

  • 第5题:


    某工程,在招标与施工阶段发生如下事件:事件1:建设单位要求招标代理机构在招标文件中明确:投标人应在购买招标文件时提交投标保证金;中标人的投标保证金不予退还;中标人还需提交履约保函,保证金额为合同总额的20%。事件2:施工中因地震导致:施工停工1个月;已建工程部分损坏;现场堆放的价值50万元的工程材料(施工单位负责采购)损毁;部分施工机械损坏,修复费用20万元;现场8人受伤,施工单位承担了全部医疗费用24万元(其中建设单位受伤人员医疗费3万元,施工单位受伤人员医疗费21万元);施工单位修复损坏工程支出10万元。施工单位按合同约定向项目监理机构提交了费用补偿和工程延期申请。事件3:建设单位采购的大型设备运抵施工现场后,进行了清点移交。施工单位在安装过程中该设备一个部件损坏,经鉴定,部件损坏是由于本身存在质量缺陷。


    问题


    1.指出事件1中建设单位要求的不妥之处,并说明理由。


    2.根据《建设施工合同(示范文本)》,分析事件2中建设单位和施工单位各自承担哪些经济损失。项目监理机构应批准的费用补偿和工程延期各为多少?(不考虑工程保险)


    3.就施工合同主体关系而言,事件3中设备部件损坏的责任应由谁承担,并说明理由。




    答案:
    解析:

    1.事件1中建设单位要求的不妥之处及理由。


    (1)不妥之处:投标人应在购买招标文件时提交投标保证金。理由:投标保证金应当在递交投标文件时提交。


    (2)不妥之处:中标人的投标保证金不予退还。理由:中标人与招标人签订合同后即表明中标人在招标投标阶段没有违约行为,投标保证金应予退还。


    (3)不妥之处:履约保函的保证金额为合同总额的20%。理由:履约保函一般为合同总额的5%~10%。


    2.(1)事件2中建设单位应承担的经济损失:现场堆放的价值50万元的工程材料的损毁;建设单位受伤人员医疗费3万元;修复损坏工程支出10万元。


    (2)事件2中施工单位应承担的经济损失:部分施工机械损坏的修复费用20万元;施工单位受伤人员医疗费21万元。


    (3)项目监理机构应批准的费用补偿=(50+3+10)万元=63万元。


    (4)项目监理机构应批准的工期延期为1个月。


    3.就施工合同主体关系而言,事件3中设备部件损坏的责任应由建设单位承担。理由:施工合同的当事人是建设单位和施工单位,设备供货方不是本合同的当事人。设备运抵施工现场后进行的清点移交,不能解除采购方的质量责任。因此,建设单位应首先就其采购设备的质量对施工单位承担责任,再依据设备采购合同追究供货方的责任。



  • 第6题:

     某水利工程,发包人和承包人按《水利水电工程标准施工招标文件(2009年版)》通用合同条款签订了施工合同。
    【事件】
      在施工合同履行过程中发生了如下事件:
      事件1:监理工程师现场巡视时发现,施工单位在钢筋绑扎自检合格后,未通知项目监理单位即进行覆盖。
      事件2:主体工程施工时,由于发生4.5级地震,造成施工现场用于工程的材料损坏,导致经济损失和工期拖延,施工单位按程序提出了工期和费用索赔。
      事件3:该合同工程完工验收时,为了鉴定某个关键部位混凝土质量,总监理工程师建议采用钻芯取样试验,结果满足要求,施工单位要求发包人承担该项试验的费用。
    【问题】
    1.针对事件1,写出施工单位的正确做法。
    2.事件2中施工单位提出的工期和费用索赔是否成立?为什么?
    3.事件3中试验检验费用应由谁承担?


    答案:
    解析:
    问题1:
      事件1中,施工单位自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后,应通知监理单位在约定的期限内检查。监理单位应按时到场检查。经监理单位检查确认质量符合隐蔽要求,并在检查记录上签字后,施工单位才能进行覆盖。监理单位未按约定的时间进行检查的,除监理另有指示外,施工单位可自行完成覆盖工作,并作相应记录报送监理单位,监理单位应签字确认。
    问题2:
    发生4.5级地震属于不可抗力事件。因此:
    (1)施工单位提出的工期索赔成立。理由:由于不可抗力导致工期延误,可给予延期。
    (2)施工单位提出的费用索赔成立。理由:由于不可抗力导致施工场地用于施工的材料损坏,其损失由发包人承担。
    问题3:
    事件3中,若检验构件质量合格,试验检验费用由发包人承担。

  • 第7题:

    某建设项目,建设单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》与施工单位签订了施工承包合同,在招投标和合同履行过程中发生了如下事件:
    事件1:在招标过程中邀请投标人进行了现场考察,投标人考察现场后,以书面形式提出质疑,招标人给予了书面解答。
    事件2:开标时,发现投标人没按要求提供合格的投标保函,在正常履行招投标程序后,中标的施工单位按照要求提交了履约保函。
    事件3:在施工合同履行过程中,由承包人负责设计的图纸,经工程师审核签认后使用。但是,由于设计质量缺陷给工程造成了损失。
    事件4:在施工合同履行过程中,由承包人采购的材料,使用前已经按工程师的要求进行了抽检试验并表明质量合格。投入使用后,工程师发现由于材料原因已完工工程的质量不符合标准要求。
    事件5:在施工合同履行过程中,发现部分施工环境有放射、毒害性。
    根据以上资料,回答下列问题:
    在事件1中,投标人考察现场后,以书面形式提出了质疑,招标人给予了书面解答。当解答与招标文件的规定不一致时,()。

    A.投标人应要求招标人继续解释
    B.以书面解答为准
    C.以招标文件为准
    D.由人民法院判定

    答案:B
    解析:
    投标预备会的会议纪要、对投标人质疑的书面解答和招标文件的修改均构成招标文件的组成部分,如果与发售的招标文件出现矛盾或歧义,以时间靠后的文件为准。

  • 第8题:

    建设工程监理招标与投标 某实施监理的工程,在招标与施工阶段发生如下事件: 事件1:招标代理机构提出,评标委员会由7人组成,包括建设单位纪委书记、工会主席、当地招标投标管理办公室主任,以及从评标专家库中随机抽取的4位技术、经济专家。 事件2:建设单位要求招标代理机构在招标文件中明确:投标人应在购买招标文件时提交投标保证金;中标人的投标保证金不予退还;中标人还需提交履约保函,保证金额为合同总额的20%。 事件3:施工中因地震导致:施工停工1个月;已建工程部分损坏;现场堆放的价值50万元的工程材料(施工单位负责采购)损毁;部分施工机械损坏,修复费用20万元;现场8人受伤,施工单位承担了全部医疗费24万元(其中建设单位受伤人员医疗费3万元,施工单位受伤人员医疗费21万元);施工单位修复损坏工程支出10万元。施工单位按合同约定向项目监理机构提交了费用补偿和工程延期申请。 事件4:建设单位采购的大型设备运抵施工现场后,进行了清点移交。施工单位在安装过程中发现该设备一个部件损坏,经鉴定,部件损坏是由于本身存在质量缺陷。 就施工合同主体关系而言,事件4中设备部件损坏的责任应由谁承担,并说明理由。


    正确答案: 应由建设单位承担。
    理由:施工合同主体就是建设单位和施工单位,建设单位采购的大型设备运抵施工现场后,进行了清点移交,仍不能解除建设单位供应材料设备存在的质量缺陷责任。

  • 第9题:

    建设工程监理招标与投标 某穿堤建筑物施工招标,A、B、C、D四个投标人参加投标。招标投标及合同执行过程中发生了如下事件。 事件1:经资格预审委员会审核,本工程监理单位下属的具有独立法人资格的D投标人没能通过资格审查。A、B、C三个投标人购买了招标文件,并在规定的投标截止时间前递交了投标文件。 事件2:评标委员会评标报告对C投标人的投标报价有如下评估。C投标人的工程量清单“土方开挖(土质级别Ⅱ级,运距50m)”项目中,工程量2万/m3与单价500元/m3的乘积与合价10万元不符。工程量无错误,故应进行修正。 事件3:招标人确定B投标人为中标人,按照《堤防和疏浚工程施工合同》(示范文本)签订了施工承包合同。合同约定:合同价500万元,预付款为合同价的10%,保留金按当月工程进度款5%的比例扣留。施工期第1个月,经监理单位确认的月进度款为100万元。 事件4:根据地方政府美化城市的要求,设计单位修改了建筑设计。修改后的施工图纸未能按时提交,承包人据此给出了有关索赔要求。 事件4中,指出承包人提出索赔的要求是否合理并简述理由。


    正确答案:承包人提出的索赔要求合理。
    理由:属于设计变更,而且施工图纸也未能按时提交。

  • 第10题:

    问答题
    某建筑工程,在招标与施工阶段发生如下事件: 事件1:招标代理机构提出,评标委员会由7人组成,包括建设单位纪委书记、工会主席,当地招标投标管理办公室主任,以及从评标专家库中随机抽取的4位技术、经济专家。 事件2:建设单位要求招标代理机构在招标文件中明确:投标人应在购买招标文件时提交投标保证金;中标人的投标保证金不予退还;中标人还需提交履约保函,保证金额为合同总额的20%。 事件3:施工中因地震导致施工停工1个月。已建工程部分损坏;现场堆放的价值50万元的工程材料(施工单位负责采购)损毁;部分施工机械损坏,修复费用20万元;现场8人受伤,施工单位承担了全部医疗费用24万元(其中建设单位受伤人员医疗费3万元,施工单位受伤人员医疗费21万元);施工单位修复损坏工程支出10万元。施工单位按合同约定向项目监理机构提交了费用补偿和工程延期申请。 事件4:建设单位采购的大型设备运抵施工现场后,进行了清点移交。施工单位在安装过程中该设备一个部件损坏,经鉴定,部件损坏是由于本身存在质量缺陷。 指出事件2中建设单位要求的不妥之处,并说明理由。

    正确答案: (1)不妥之处:投标人应在购买招标文件时提交投标保证金。
    理由:应当在投标时提交。
    (2)不妥之处:中标人的投标保证金不予退还。
    理由:中标人和未中标人的投标保证金都应退还。
    (3)不妥之处:履约保函的保证金额为合同总额的20%。
    理由:根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》(中华人民共和国国务院令第613号)规定,招标文件要求中标人提交履约保证金的,中标人应当按照招标文件的要求提交。履约保证金不得超过中标合同金额的10%。
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    问答题
    建设工程监理招标与投标 某穿堤建筑物施工招标,A、B、C、D四个投标人参加投标。招标投标及合同执行过程中发生了如下事件。 事件1:经资格预审委员会审核,本工程监理单位下属的具有独立法人资格的D投标人没能通过资格审查。A、B、C三个投标人购买了招标文件,并在规定的投标截止时间前递交了投标文件。 事件2:评标委员会评标报告对C投标人的投标报价有如下评估。C投标人的工程量清单“土方开挖(土质级别Ⅱ级,运距50m)”项目中,工程量2万/m3与单价500元/m3的乘积与合价10万元不符。工程量无错误,故应进行修正。 事件3:招标人确定B投标人为中标人,按照《堤防和疏浚工程施工合同》(示范文本)签订了施工承包合同。合同约定:合同价500万元,预付款为合同价的10%,保留金按当月工程进度款5%的比例扣留。施工期第1个月,经监理单位确认的月进度款为100万元。 事件4:根据地方政府美化城市的要求,设计单位修改了建筑设计。修改后的施工图纸未能按时提交,承包人据此给出了有关索赔要求。 事件1中,指出招标人拒绝投标人D参加该项目施工投标是否合理,并简述理由。

    正确答案: 事件1中,招标人拒绝投标人D参加该项目施工投标合理。
    理由:监理单位与施工单位不能存在隶属关系。
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    问答题
    建设工程监理招标与投标 某实施监理的工程,在招标与施工阶段发生如下事件: 事件1:招标代理机构提出,评标委员会由7人组成,包括建设单位纪委书记、工会主席、当地招标投标管理办公室主任,以及从评标专家库中随机抽取的4位技术、经济专家。 事件2:建设单位要求招标代理机构在招标文件中明确:投标人应在购买招标文件时提交投标保证金;中标人的投标保证金不予退还;中标人还需提交履约保函,保证金额为合同总额的20%。 事件3:施工中因地震导致:施工停工1个月;已建工程部分损坏;现场堆放的价值50万元的工程材料(施工单位负责采购)损毁;部分施工机械损坏,修复费用20万元;现场8人受伤,施工单位承担了全部医疗费24万元(其中建设单位受伤人员医疗费3万元,施工单位受伤人员医疗费21万元);施工单位修复损坏工程支出10万元。施工单位按合同约定向项目监理机构提交了费用补偿和工程延期申请。 事件4:建设单位采购的大型设备运抵施工现场后,进行了清点移交。施工单位在安装过程中发现该设备一个部件损坏,经鉴定,部件损坏是由于本身存在质量缺陷。 根据《建设工程施工合同(示范文本)》,分析事件3中建设单位和施工单位各自承担哪些经济损失。项目监理机构应批准的费用补偿和工程延期各是多少?(不考虑工程保险)

    正确答案: 建设单位应承担的经济损失:
    (1)现场堆放的价值50万元的工程材料的损毁;
    (2)建设单位受伤人员医疗费3万元;
    (3)修复损坏工程支出10万元。
    施工单位应承担的经济损失:
    (1)部分施工机械损坏的修复费20万元;
    (2)施工单位受伤人员医疗费21万元。
    项目监理机构应批准的费用补偿=(50+3+10)万元=63万元。
    项目监理机构应批准的工期延期为1个月。
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    某建设项目,建设单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》与施工单位签订了施工承包合同,在招投标和合同履行过程中发生了如下事件:事件1:在招标过程中邀请投标人进行了现场考察,投标人考察现场后,以书面形式提出质疑,招标人给予了书面解答。事件2:开标时,发现投标人没按要求提供合格的投标保函,在正常履行招投标程序后,中标的施工单位按照要求提交了履约保函。事件3:在施工合同履行过程中,由承包人负责设计的图纸,经工程师审核签认后使用。但是,由于设计质量缺陷给工程造成了损失。事件4:在施工合同履行过程中,由承包人采购的材料,使用前已经按工程师的要求进行了抽检试验并表明质量合格。投入使用后,工程师发现由于材料原因已完工工程的质量不符合标准要求。事件5:在施工合同履行过程中,发现部分施工环境有放射、毒害性。根据以上资料,回答下列问题:

    事件3中,由于设计质量缺陷,工程师要求拆除重做,其处理的原则为( )。
    A.由承包人负责拆除
    B.由承包人负责拆除发生的费用
    C.由发包人承担拆除发生的费用
    D.延误的工期不予顺延

    答案:A,B
    解析:
    A B

  • 第14题:

    某工程,建设单位委托具有相应资质的监理单位承担施工招标代理和施工阶段监理任务,拟通过公开招标方式分别选择建安工程施工、装修工程设计和装修工程施工单位。
      在工程实施过程中,发生如下事件:
      事件1:监理单位编制建安工程施工招标文件时,建设单位提出投标人资格必须满足以下要求:
      (1)获得过国家级工程质量奖项;
      (2)在项目所在地行政辖区内进行了工商注册登记;
      (3)拥有国有股份;
      (4)取得安全生产许可证。
      事件2:建安工程施工单位与建设单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订合同后,在施工中突遇合同中约定属不可抗力的事件,造成经济损失(见表2-1)和工地全面停工15天。由于合同双方均未投保,建安工程施工单位在合同约定的有效期内,向项目监理机构提出了费用补偿和工程延期申请。

    事件3:施工过程中,总监理工程师发现施工单位刚开始采用的一项新工艺,未向项目监理机构报审。
      事件4:在施工时,装修工程施工单位发现图纸错误,导致装修工程局部无法正常进行,虽然不会影响总工期,但造成了工人窝工等损失。装修工程施工单位向项目监理、单位向项目监理机构提出变更设计和费用索赔的申请。
      问题:

    写出总监理工程师对事件3的处理程序。


    答案:
    解析:
    总监理工程师对事件3的处理程序:总监理工程师签发"工程暂停令",专业监理工程师应要求承包单位报送相应的施工工艺措施和证明材料,组织专题论证,经审定后予以签认。(3分)

  • 第15题:

    某工程分A、B两个监理标段同时进行招标,建设单位规定参与投标的监理单位只能选择A或B标段进行投标。工程实施过程中,发生如下事件:
    事件1:在监理招标时,建设单位提出:
    (1)投标人必须具有工程所在地域类似工程监理业绩;
    (2)应组织外地投标人考察施工现场;
    (3)投标有效期自投标人送达投标文件之日起算;
    (4)委托监理单位有偿负责外部协调工作。
    事件2:拟投标的某监理单位在进行投标决策时,组织专家及相关人员对A、B两个标段进行了比较分析,确定的主要评价指标、相应权重及相对于A、B两个标段的竞争力分值见下表。

    事件3:建设单位与A标段中标监理单位按《建设工程监理合同(示范文本)》GF—2012—0202签订了监理合同,并在监理合同专用条件中约定附加工作酬金为20万元/月。监理合同履行过程中,由于建设单位资金未到位致使工程停工,导致监理合同暂停履行,半年后恢复。监理单位暂停履行合同的善后工作时间为1个月,恢复履行的准备工作时间为1个月。
    事件4:建设单位与施工单位按《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2017—0201签订了施工合同,施工单位按合同约定将土方开挖工程分包,分包单位在土方开挖工程开工前编制了深基坑工程专项施工方案并进行了安全验算,组织了专家论证,经分包单位技术负责人审核签字后,即报送项目监理机构。
    问题:
    1.逐条指出事件1中建设单位的要求是否妥当,并对不妥之处说明理由。
    2.事件2中,根据上表,分别计算A、B两个标段各项评价指标的加权得分及综合竞争力得分,并指出监理单位应优先选择哪个标段投标。
    3.计算事件3中监理单位可获得的附加工作酬金。
    4.指出事件4中有哪些不妥,分别写出正确做法。


    答案:
    解析:
    1.事件1中,建设单位的要求是否妥当的判断,不妥之处说明理由:
    (1)不妥;理由:不得以特定行政区域的监理业绩限制潜在投标人。
    (2)不妥;理由:没有组织所有投标人考察施工现场。
    (3)不妥;理由:投标有效期应自投标截止之日起算。
    (4)妥当。
    2.事件2中:
    (1)相对于A标段的加权得分:25、17、20、9、10、8;综合评价得分:89。
    (2)相对于B标段的加权得分:20、20、16、15、7、6;综合评价得分:84。
    (3)应优先投标A标段。
    3.事件3中,附加工作酬金=(1+1)×20=40万元
    4.事件4中的不妥之处及正确做法如下:
    (1)不妥之处:深基坑工程专项施工方案由分包单位技术负责人审核签字后即报送项目监理机构。
    正确做法:专项施工方案应经施工单位技术负责人审核签字。
    (2)不妥之处:分包单位组织专家论证。
    正确做法:实行施工总承包的,由施工总承包单位组织召开专家论证会。即施工单位组织召开专家论证会。
    (3)不妥之处:分包单位向项目监理机构报送专项施工方案。
    正确做法:应由施工单位报送项目监理机构。

  • 第16题:

    投标人现场考察后,以书面形式提出质疑,招标人给予了书面解答。当解答与招标文件的规定不一致时()

    A、投标人应要求招标人继续解释
    B、以书面解答为准
    C、以招标文件为准
    D、由人民法院判定

    答案:B
    解析:
    根据《招标投标法》,对任何一位投标人以书面形式提出的质疑,招标人应及时给予书面解答并发送给每一位投标人,保证招标的公开和公平,但不必说明问题的来源。回答函件作为招标文件的组成部分,如果书面解答的问题与招标文件中的规定不一致,以函件的解答为准。

  • 第17题:

    某水利工程,发包人和承包人按《水利水电工程标准施工招标文件(2009 年版)》通用合同条款签订了施工合同。
    【事件】
    在施工合同履行过程中发生了如下事件:
    事件1:监理工程师现场巡视时发现,施工单位在钢筋绑扎自检合格后,未通知项目监理单位即进行覆盖。
    事件2:主体工程施工时,由于发生4.5 级地震,造成施工现场用于工程的材料损坏,导致经济损失和工期拖延,施工单位按程序提出了工期和费用索赔。
    事件3:该合同工程完工验收时,为了鉴定某个关键部位混凝土质量,总监理工程师建议采用钻芯取样试验,结果满足要求,施工单位要求发包人承担该项试验的费用。
    【问题】
    1.针对事件1,写出施工单位的正确做法。
    2.事件2 中施工单位提出的工期和费用索赔是否成立?为什么?
    3.事件3 中试验检验费用应由谁承担?


    答案:
    解析:
    问题1:
    事件1 中,施工单位自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后,应通知监理单位在约定的期限内检查。监理单位应按时到场检查。经监理单位检查确认质量符合隐蔽要求,并在检查记录上签字后,施工单位才能进行覆盖。监理单位未按约定的时间进行检查的,除监理另有指示外,施工单位可自行完成覆盖工作,并作相应记录报送监理单位,监理单位应签字确认。
    问题2:
    发生4.5 级地震属于不可抗力事件。因此:
    (1)施工单位提出的工期索赔成立。理由:由于不可抗力导致工期延误,可给予延期。
    (2)施工单位提出的费用索赔成立。理由:由于不可抗力导致施工场地用于施工的材料损坏,其损失由发包人承担。
    问题3:
    事件3 中,若检验构件质量合格,试验检验费用由发包人承担

  • 第18题:

    在发生( )情形时,保证人应承担保证责任。

    A:投标人在招标文件规定的投标有效期内未经招标人许可撤回投标文件
    B:投标人中标后未在招标文件规定的时间内与招标人签订《建设工程施工合同》
    C:投标人因不可抗力事件未履行合同义务
    D:投标人在招标文件要求投标文件的截止时间前,修改已提交的投标文件
    E:投标人中标后不能按照招标文件的规定提供履约保证

    答案:A,B,E
    解析:

  • 第19题:

    建设工程监理招标与投标 某实施监理的工程,在招标与施工阶段发生如下事件: 事件1:招标代理机构提出,评标委员会由7人组成,包括建设单位纪委书记、工会主席、当地招标投标管理办公室主任,以及从评标专家库中随机抽取的4位技术、经济专家。 事件2:建设单位要求招标代理机构在招标文件中明确:投标人应在购买招标文件时提交投标保证金;中标人的投标保证金不予退还;中标人还需提交履约保函,保证金额为合同总额的20%。 事件3:施工中因地震导致:施工停工1个月;已建工程部分损坏;现场堆放的价值50万元的工程材料(施工单位负责采购)损毁;部分施工机械损坏,修复费用20万元;现场8人受伤,施工单位承担了全部医疗费24万元(其中建设单位受伤人员医疗费3万元,施工单位受伤人员医疗费21万元);施工单位修复损坏工程支出10万元。施工单位按合同约定向项目监理机构提交了费用补偿和工程延期申请。 事件4:建设单位采购的大型设备运抵施工现场后,进行了清点移交。施工单位在安装过程中发现该设备一个部件损坏,经鉴定,部件损坏是由于本身存在质量缺陷。 指出事件2中建设单位要求的不妥之处,并说明理由。


    正确答案: (1)不妥之处:投标人应在购买招标文件时提交投标保证金。
    理由:投标保证金应当在投标时提交。
    (2)不妥之处:中标人的投标保证金不予退还。
    理由:签订合同后,中标人的投标保证金应退还。
    (3)不妥之处:履约保函的保证金额为合同总额的20%。
    理由:履约保证金不得超过中标合同金额的10%。

  • 第20题:

    建设工程监理招标与投标 某实施监理的工程,在招标与施工阶段发生如下事件: 事件1:招标代理机构提出,评标委员会由7人组成,包括建设单位纪委书记、工会主席、当地招标投标管理办公室主任,以及从评标专家库中随机抽取的4位技术、经济专家。 事件2:建设单位要求招标代理机构在招标文件中明确:投标人应在购买招标文件时提交投标保证金;中标人的投标保证金不予退还;中标人还需提交履约保函,保证金额为合同总额的20%。 事件3:施工中因地震导致:施工停工1个月;已建工程部分损坏;现场堆放的价值50万元的工程材料(施工单位负责采购)损毁;部分施工机械损坏,修复费用20万元;现场8人受伤,施工单位承担了全部医疗费24万元(其中建设单位受伤人员医疗费3万元,施工单位受伤人员医疗费21万元);施工单位修复损坏工程支出10万元。施工单位按合同约定向项目监理机构提交了费用补偿和工程延期申请。 事件4:建设单位采购的大型设备运抵施工现场后,进行了清点移交。施工单位在安装过程中发现该设备一个部件损坏,经鉴定,部件损坏是由于本身存在质量缺陷。 指出事件1中评标委员会人员组成的不正确之处,并说明理由。


    正确答案: (1)不正确之处:评标委员会人员组成中包括当地招标投标管理办公室主任。
    理由:评标委员会由招标人代表和有关技术、经济方面的专家组成,不能包括当地招标投标管理办公室主任。
    (2)不正确之处:从评标专家库中随机抽取4位技术、经济专家。
    理由:技术、经济专家没有达到评标委员会成员总数的2/3,至少为5位技术、经济专家。
    (3)不正确之处:招标代理机构提出评标委员会的组成。
    理由:应由招标人依法组建评标委员会。

  • 第21题:

    某省大型堤防加固工程的施工监理项目,招标人按有关规定进行公开招标,并在《中国建设报》上发布了招标公告。资格预审后,于2006年2月12日发售了招标文件。为提高本地区的建设监理水平,招标文件规定外省的投标人须与本地符合资质条件的监理单位组成联合体方可投标;投标截止时间为2006年4月28日上午9:00。 该施工监理项目招标投标过程中发生了如下事件: 事件1:根据工程建设需要,该施工项目的加固长度由计划的45km增加到50km,为此招标人于2006年4月15日向所有购买招标文件的投标人发出了紧急修改通知; 事件2:投标人A在4月26日提交了投标文件后,由于正在监理的其他项目不能按期结束,故于27日撤回了投标文件; 事件3:投标人B于28日上午9:30携带投标文件赶到开标现场,其他投标人的投标书未宣读完毕。 事件4:投标人C的法定代表人未出席开标会,拟在该项目上任总监理工程师的张某参加了开标会并向招标人提交了法定代表人授权其参加开标、签订合同的委托书。 事件5:为便于评标的公开、公正进行,招标人在开标结束后,现场公布了评标标准和评标委员会成员名单; 事件6:评标工作结束、招标人与中标人于5月23日签订监理合同后,招标人于28日之前退回了其他投标人的投标保函。 根据《水利工程建设项目招标投标管理规定》,招标人除在《中国建设报》上发布招标公告外,还应同时在什么媒体上发布?


    正确答案: 根据《水利工程建设项目招标投标管理规定》,大型水利工程建设项目招标人还应同时在《中国水利报》发布招标公告。

  • 第22题:

    问答题
    背景资料某新建图书馆工程,采用公开招标的方式,确定某施工单位中标。在招标和施工过程中,发生了如下事件:建设单位自行组织招标。招标文件规定:自招标文件发出之日起30天后投标截止;招标人对投标人提出的疑问分别以书面形式回复给相应提出疑问的投标人。建设行政主管部门评审招标文件时,提出个别条款不符合相关规定,要求整改后再进行招标。问题1. 事件中,指出招标文件规定的不妥之处,并分别写出理由。

    正确答案:
    解析:

  • 第23题:

    问答题
    某建筑工程,在招标与施工阶段发生如下事件: 事件1:招标代理机构提出,评标委员会由7人组成,包括建设单位纪委书记、工会主席,当地招标投标管理办公室主任,以及从评标专家库中随机抽取的4位技术、经济专家。 事件2:建设单位要求招标代理机构在招标文件中明确:投标人应在购买招标文件时提交投标保证金;中标人的投标保证金不予退还;中标人还需提交履约保函,保证金额为合同总额的20%。 事件3:施工中因地震导致施工停工1个月。已建工程部分损坏;现场堆放的价值50万元的工程材料(施工单位负责采购)损毁;部分施工机械损坏,修复费用20万元;现场8人受伤,施工单位承担了全部医疗费用24万元(其中建设单位受伤人员医疗费3万元,施工单位受伤人员医疗费21万元);施工单位修复损坏工程支出10万元。施工单位按合同约定向项目监理机构提交了费用补偿和工程延期申请。 事件4:建设单位采购的大型设备运抵施工现场后,进行了清点移交。施工单位在安装过程中该设备一个部件损坏,经鉴定,部件损坏是由于本身存在质量缺陷。 根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201),分析事件3中建设单位和施工单位各自承担哪些经济损失。项目监理机构应批准的费用补偿和工程延期各是多少? (不考虑工程保险)

    正确答案: 事件3中建设单位应承担的经济损失:
    (1)已建工程的损坏;
    (2)现场堆放的价值50万元的工程材料的损毁;
    (3)建设单位受伤人员医疗费3万元;
    (4)修复损坏工程支出10万元。
    事件3中施工单位应承担的经济损失:
    (1)部分施工机械损坏的修复费用20万元;
    (2)施工单位受伤人员医疗费21万元。
    项目监理机构应批准的费用补偿=(50+3+10)万元=63万元。
    项目监理机构应批准的工期延期为1个月。
    解析: 暂无解析